甲乙双方经协商，就甲方向乙方提供机票代订服务事宜达成如下协议：
第一条、甲方义务
3、甲方应将符合乙方通知要求的航空公司最新航班信息及最优惠机票价格及时通知乙方。甲方保证向乙方提供的机票价格应为出票时民航销售系统中可用的最低价（指甲方收到乙方出票确认通知时在民航销售系统中所见之符合乙方通知要求的舱位对应的最低机票价格），否则甲方应向乙方支付价差部分金额。出票后航空公司偶尔有可能降舱位销售，此价差部分与甲方无关。
4、甲方应为乙方提供机票的免费送票服务，将机票送至乙方指定的收票地点。
6、乙方出票后若航空公司的航班发生变更，甲方接到航空公司通知后应及时通知乙方，并协助乙方办理有关改期、换票、退票等事宜。
7、甲方指定_________为联系人，负责与乙方联系。
第二条、乙方义务
2、乙方提供订票所需的各种证件应真实有效。
3、乙方收到甲方送票时，乙方收票人应在送票单或欠款单上签字。
4、乙方应遵照本合同结算条款的约定，按期支付票款及其他各项费用。
6、乙方指定_________为联系人，负责与甲方联系。
第三条、改期、换票、退票
第四条、结算方式
2、乙方在收到甲方《航空运输电子客票行程单》后，应尽快予以核对，乙方在核对发票和订单合格的次日起30日内将票款支付给甲方，逾期按票款金额每天收取百分之三滞纳金。
第五条、违约责任
1、由于甲方原因（包括但不限于超出乙方订票或购票范围或者因过失发生错误）造成乙方损失的，甲方负责赔偿乙方所有损失。
2、乙方应付款逾期14个工作日未支付，且经甲方限期改正后乙方仍未改正的，甲方有权停止票务代理服务。
第六条、免责条款
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，相对方应视情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第七条、争议
1、甲乙双方应本着友好合作、互利互让的原则，协商解决本合同在履行过程中所发生的争议。
2、经双方共同协商，可签订《国内国际机票销售合同补充条款》，补充条款与本合同具有同等法律效力。
3、如不能协商解决时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的法院提请诉讼。
第八条、协议的终止、解除
1、经甲乙双方协商一致，可以提前解除本合同。
2、本合同有效期内如需提前终止，提出终止一方应提前30日以书面形式通知对方。双方应在本合同终止之日起十个工作日内结清所有机票款及其他应付款。
3、甲方在本合同有效期内具有下列情形之一的，乙方有权立即解除本合同：
（1）因甲方原因造成乙方损失的。
（2）甲方具有违约行为，经乙方限期改正后仍未在在乙方限定期限内改正违约行为的。
第九条、合同有效期
1、甲乙双方应各提供营业执照复印件作为本合同的组成部分。
2、本合同一式______份，双方各执______份，自______年______月______日起生效。本协议有效期______年。
第十条、保密
甲方应维护乙方的合法权益，并应严格保护因履行本合同而知悉的乙方的商业秘密和乙方提供的人员信息和联系资料的保密性。未经乙方许可，甲方不得将前述商业秘密和人员信息及资料透露给任何第三方，并且除为履行本合同目的以外，甲方不得以任何理由使用乙方提供的人员信息和联系资料。甲方在本条款项下的保密义务应持续有效，并且不因本合同的终止而终止。
甲方：（签章）
地址：
联系方式：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：（签章）
建设方:(以下简称甲方)
总包方:(以下简称乙方)
分包方:(以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况:工程名称:工程地点:工程内容:工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期:根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天(日历天)，自年月日开工至年月日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款:合同定价(大写):暂定人民币元整(小写):元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。
六、决算依据:(__版)《__省建设工程施本工程套用《__省市政工程预算定额》、(__版)工取费定额》;材料价格执行年月《__建设工程造价信息》(__栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整:设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付:待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
丙方：
车展具体由乙方负责组织实施。甲方与乙方已于年月日签订了合同。
1、原由乙方负责组织实施的工作内容，现交由丙方具体组织实施。丙方为项目分包的责任人，由丙方负责该项目的全面实施及管理，对项目实施全过程的履约负责。
2、丙方履行原应由乙方所承担的一切权利及义务，包括与甲方的所有合同条约。乙方已完成的车展由乙方于丙方办理移交手续，乙方推出该项目车展的实施及管理。
3、乙方退出该项目并与丙方办理完移交手续后，所有的权利及义务也随之转移给丙方，由丙方履行乙方已完成及未完成的所有权利及义务。乙方不得以任何理由及借口向甲方要求行使权利；丙方也不得以任何理由及借口拒绝向甲方履行义务。
4、该车展活动费用由丙方向乙方结算，乙方向甲方结算。
5、本协议书经三方签字盖章后生效。本协议书一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：丙方：
日期：日期：日期：
合伙人：
甲(姓名)，性别，_年_月_日出生，现住址：_市(县)_街道(乡、村)_号合伙人：乙(姓名)，性别，_年_月_日出生，现住址：_市(县)_街道(乡、村)_号合伙人：丙(姓名)，性别，_年_月_日出生，现住址：_市(县)_街道(乡、村)_号
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：
第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居，主要经营保温饭盒保温杯、等。
第二条总投资为十五万元，出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资，出资额十五万元人民币，占公司注册资本的100%;乙方以技术作为出资，丙方以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。
第三条本合伙企业经营期限为2年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
第四条合伙三方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条他人可以入伙，但须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条出现下列事项，合伙终止：(一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。
第七条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第八条本协议一式三份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。合伙人：___(签字或盖章)合伙人：___(签字或盖章)合伙人：___(签字或盖章)签约地点：
_年_月_日
补充规定：丙方负责百乐家居网店店铺内的店铺装修以及推广营销，每周向甲方提供一份书面总结，总结本周内的营销手段以及效果（可以图文形式）。及时跟乙方协商沟通店铺经营战略。
甲方：身份证号码：（以下简称甲方）乙方：身份证号码：（以下简称乙方）
丙方：身份证号码：（以下简称丙方）
甲、乙、丙三方为共同承包建设
合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章项目概况及合作条件
1.1本工程项目总建筑面积为
1.2经过三方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为
1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下：
1.3.1甲方；
1.3.2乙方投资%；
1.3.3丙方；
1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经三方同意后方可付款。
第二章工程管理责任及分工
2.1该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由同应有甲乙丙三个股东签字后生效。
2.1.3该项目的会计日常工作由甲方负责管理，出纳日常工作由丙方负责管理。
2.2管理人员的选用、待遇
2.2.1该项目工程建设中使用的高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。
2.2.2该项目的会计由甲方负责，出纳由丙方负责；
2.2.3该项目工程建设中使用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由三方共同协商确定。
2.3材料采购及其他
2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。
2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。
2.3.3合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
3.1利润、风险分配
3.2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
第四章其他
4.1资金和管理
4.1.2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。
4.2出纳与财务管理
4.2.1出纳每10天应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及下旬支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
4.3合同争议与免责
4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4本协议生效、终止及其他
4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.3本协议一式六份，合作各方各执二份，本协议自合作三方签字盖章之后生效。
4.4.4本协议于年
（以下无正文）
甲方：（签字）
（签字）
合作经营合同协议书甲方：____身份证号：______________乙方：____身份证号：______________丙方：____身份证号：______________甲、乙、丙三方本着互利共赢，团结合作的精神，经友好协商，就共同经营________________事宜达成如下合伙...
甲方：名称：____________性质：___________乙方：姓名：____________性别：___________年龄：___________籍贯：___________用工形式：________________________鉴证编号：________________________编号：甲方________________因生产、因...
甲方:乙方：为弘扬中华美食，甲乙双方经友好协商，就双方合作推广事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条：本协议中甲乙双方为各自独立的事业者，双方之间不存在任何（包括但不限于共同投资、代理、雇佣、承包）关系。...
甲方：乙方：经甲、乙双方的友好协商，双方一致同意乙方在_地区代理销售金钥匙无盘系统软件产品，达成如下协议：一、甲乙双方的责任及义务甲方：甲方指定乙方为地区金钥匙无盘系统软件的唯一合作伙伴，合作期内，除乙方外，不得再与当地其...
项目合作协议书项目合作协议由：项目出资人(以下简称甲方)和项目技术负责人(以下简称乙方)甲：，身份证号：。乙：，身份证号：。...
甲方：____________地址：__________________邮政编码：____________英文简称：____________乙方：____________地址：____________邮政编码：____________英文缩写：____________协议背景：__________________会已召开过两届，其影响力越...
甲方：乙方：丙方：车展具体由乙方负责组织实施。甲方与乙方已于年月日签订了合同。1、原由乙方负责组织实施的工作内容，现交由丙方具体组织实施。...
项目合作合同协议书甲方：_________开发区管理委员会(以下简称甲方)乙方：__________(以下简称乙方)为使_______项目(以下简称本项目)在______高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原...