房屋装修承包合同包工包料

依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。

第一条工程概况

1、工程名称:

地点:

2、工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)

装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

3、承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

a类为包工包料b类为包工不包料

4、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为元,金额大写(人民币)。

设计费为元,金额大写(人民币)。

5、施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

6、如遇下列情况,工期相应顺延。

(1)按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。

(2)属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

(3)在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

(4)甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

(5)因甲方材料供应不及时而影响施工。

(6)未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

(7)因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条甲方义务

1、开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。

2、不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

3、做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。

4、参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

第四条乙方义务

1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。

2、保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

第五条工程变更

第六条工程验收

1、隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。

2、工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。

第七条工程款交付方式

1、第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。

2、第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。

3、第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。

4、工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。

第八条违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

3、因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

5、由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

6、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。

7、由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

发包方(简称甲方):_________________________

承包方(简称乙方):_________________________

甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、工程概况

1、装饰施工地点:

2、住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。

3、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。

5、工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。

二、工程价款及结算的约定

1、工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。

2、工程款付款方式按下列方式支付:

(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除

(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元

(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元

(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元

(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

三、关于材料供应的约定

1、甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

四、关于工程质量及验收的约定

1、本工程执行DBJ08–62–97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30–1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、本工程由________方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。

5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

五、有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

六、其它事项

1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

合同附件为本合同的组成部分。

签订地点:

签订日期:年月日

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条:工程概况

1.工程地址:

2.居室规格:房型层(式)室厅厨卫

1、室,计平方米;

2、厅,计平方米;

3、厨房,计平方米;

4、卫生间,计平方米;

5、阳台,计平方米;

6、过道,计平方米;

7、其他(注明部位),计平方米。

总计:施工面积平方米。

3.施工内容:见预算书和施工图。

4.委托方式:

5.工程开工日期:年月日

6.工程竣工日期:年月日

工程总天数:天

第二条:工程价款

工程价款(金额大写)元,详见本合同附件(二)《预算书》。

1、材料款元;2、人工费元;

3、设计费元;4、施工清运费元;

5、搬卸费元;6、管理费元;

7、其他费用(注明内容)元。

第三条:质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《工程材料决算清单》。

2.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条:付款方式

1.合同一经签订,乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注:甲方需在乙方通知三天内验收)甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,在下一次付款期前付清。

3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

第六条:工程工期

1.如果因为乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至人工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第七条:工程验收

1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

第八条:其他事项

1.甲方

1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

2.乙方

1.指派(姓名)__________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

3.负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

4.严格履行合同,实行信誉工期。

5.在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

第九条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条:争议解决

1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的收据向佛山市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向--仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

第十一条:合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十二条:合同生效

1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方各壹份。

THE END
1.第三方协议书下载第三方协议书模板第三方协议书范本电子版淘豆网为你提供第三方协议书下载、第三方协议书模板和第三方协议书范本电子版的服务,相当于第三方协议书大全,这里你可以找到所有关于第三方协议书的内容。https://www.taodocs.com/topdoc/7200-0-0-1.html
2.结算书Word模板结算书Word模板下载熊猫办公网站共为您提供3410个结算书设计素材以及精品结算书Word模板下载,汇集全球精品流行的结算书Word完整版模板,下载后直接替换文字图片即可使用,方便快捷的不二选择。https://www.tukuppt.com/wordmuban/jiesuanshu.html
3.农民工工资付款协议书模板(5篇).doc农民工工资付款协议书模板___?_份有限公?司:为了?切实维护建?筑农民工的?合法权益,?确保社会和?企业稳定,?根据各级政?府和相关主?管部门的相?关要求,结?合我公司承?包___?工程的劳务?施工实际情?况,特作如?下慎重承诺?:1、我?公司将严格?按照上级主?...https://www.renrendoc.com/paper/233583095.html
1.付款协议书范本(通用12篇)付款协议书范本(通用12篇) 在当今社会生活中,人们运用到协议书的场合不断增多,签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。那么协议书的格式,你掌握了吗以下是小编收集整理的付款协议书的范本,仅供参考,大家一起来看看吧。 付款协议书 1 甲方(委托方): ...https://www.yjbys.com/xieyishu/fanben/3104835.html
2.付款协议书范文10篇四、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。 甲方:乙方 : 【付款协议书】相关文章: 付款协议书范文货款付款协议书09-08 付款的协议书11-03 付款协议书06-21 (经典)付款协议书06-23 付款协议书06-21 付款协议书范本06-12 【热】付款协议书11-03 【推荐】付款协议书11-02 付...https://m.ruiwen.com/xieyishu/3694053.html
3.实用付款协议书10篇【实用】付款协议书10篇 在现实社会中,用到协议书的地方越来越多,签订协议书能够较为有效的约束违约行为。写协议书需要注意哪些问题呢?以下是小编整理的【实用】付款协议书,欢迎阅读与收藏。 付款协议书 1 甲方:(委托方) 乙方:(付款方) 丙方:(收款方) ...https://www.jy135.com/xieyishu/550286.html
4.付款协议书范文集锦五篇在充满活力,日益开放的今天,协议使用的情况越来越多,签订协议可以保护当事人的合法权益。那么相关的协议到底怎么写呢?以下是小编收集整理的付款协议书5篇,欢迎阅读与收藏。 付款协议书 篇1 甲方:乙方: 甲乙双方为了加强内部付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方...https://www.unjs.com/fanwenwang/shuxingeshi/xieyishu/20220109175839_4655511.html
5.三方代还款协议书范本,三方代还款协议书范本下载与详解第三方代为还款简易协议书 尊敬的范文客户: 您好!按照您的甲乙需求,我将就第三方代为还款简易协议书实行中文回答。 第三方代为还款简易协议书是指借款人通过委托第三方机构代为实行借款还款的协议书。以下是一个简略的模板,供参考采用: 第三方代为还款简易协议书 ...https://www.hezegd.com/lawnews/zixun/846017.html
6.怎样写工伤一次性赔偿协议书2024(附模板)一次性赔偿协议要写明甲方乙方、赔偿金额、付款期限以及违约责任。其中赔偿金额和方式一定要具体地写清楚。接下来,华律网小编就带来一篇工伤一次性赔偿协议书范本,希望能让大家对这方面的法律知识有个比较清晰的认识,有需要的可以仔细阅读下文哦。 一、怎样写工伤一次性赔偿协议书 ...https://www.66law.cn/laws/11481.aspx
7.代收代付协议书范本(通用22篇)代收代付协议书范本(通用22篇) 在生活中,用到协议的地方越来越多,签订协议能够较为有效的约束违约行为。写协议需要注意哪些问题呢?以下是小编为大家收集的代收代付协议书范本,仅供参考,大家一起来看看吧。 代收代付协议书 1 委托方:以下简称(甲方) 受托方:以下简称(乙方) ...https://www.wenshubang.com/xieyishu/2833633.html
8.还款协商协议书模板怎么写还款协议范本还款协商协议书模板怎么写-还款协议范本 随着信用卡网贷的使用人数越来越多,逾期的情况也常有发生,那么还款协商协议书模板怎么写又会给各位网友带来什么严重的后果呢?今天就由小编花花带着大家来一探究竟吧。 在不断进步的社会中,协议与我们的生活息息相关,签订了协议就有了法律依靠。https://www.tiboo.cn/info/daikuanyuqi/1355884/
9.合同中的付款方式模板如何书写?分期付款协议书模板如何书写? 分期付款协议书模板的书写是应当包括:分期付款协议的双方当事人的基本信息、具体明确的分期付款的协议内容、分期付款的价款以及支付的方式、分期付款协议的双方当事人的基本权利义务、还款计划的确定、协议双方当事人的违约责任以及法律法规的依据内容等。 10w+浏览 合同事务 好闺蜜跟他老...https://m.64365.com/zs/1457037.aspx
10.包装盒委托打样合同协议书范本模板包装盒委托打样合同协议书范本模板.doc 糖糖糖| 3页|44.25KB|0次下载| 0.0 (0人评价) 我要评价: 用手机看文档 下载 开通VIP 编号: ___ 包装盒委托打样合同 甲方: ___ 乙方: ___ 签订日期: ___年___月___日 委托方(甲方) 受托方(乙方) 双方经友好协商,本着互惠互利、平等自愿、相互守信的原则达...https://doc.mbalib.com/view/e253d71aec8b1fe868bcf6308a7341bb.html
11.合同书样本(正规合同范本模板)合同管理合同书样本是商业活动中必不可少的,正规的合同书应包含所有必要的条款和细节,以确保双方都清楚明白各自的权利和义务,避免出现争议和纠纷。本文就为大家整理了几篇常见的合同书样本、正规合同范本模板,供君参考。 合同书样本第一篇 购销合同书样本 甲方: 合同甲方编号: ...https://www.fadada.com/notice/detail-18123.html
12.合同协议书模板免费(通用6篇)篇3:合同协议书模板免费 目前随着经济的发展、社会进程的加快, 有关建设工程施工合同纠纷时有发生。日前福建省某人民法院审结了一起模板工程分项承包施工合同纠纷案 (法院判决书的编号为: (2010) 融民初字第595号) , 案件的审理和判决情况引发了笔者对模板工程量计算的认定以及法官审判权的行使问题的一些思考。为...https://www.360wenmi.com/f/fileg77e7h8p.html
13.首付款合同范本模板(推荐11篇)2、若因买受人逾期付款而导致出卖人解除本合同,出卖人只需书面通知买受人即可将本协议解除,而无需再经法律程序解决;出卖人不再履行本协议的义务,亦不承担违约责任。 甲方:___乙方:___ 首付款合同范本模板 第七篇 男方: 身份证号码: 女方: 身份证号码...https://www.77cxw.com/fl/1232896.html