[推荐协议]房屋屋顶换瓦维修合同(4篇)房屋顶维修合同协议书。
合同可以在绝大多数情况下爱护我们，并为我们提供可能，签订合同后要积极履行合同。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同后假设是违约就要承当相应的法律责任，则，你知道施工合同应该有什么内容吗？经过搜索和整理，小编为大家呈现“[推荐协议]房屋屋顶换瓦维修合同(4篇)〞，仅供您在工作和学习中参考。
房屋屋顶换瓦维修合同(篇一)
甲方：
乙方：
因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水进行维修，经双方协商，协议如下：
2、维修地点：孔雀湖康体中心
3、维修计划须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。
4、维修以及维修质量的监督：对于波及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助局部工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员平安负责，出现工伤事故由乙方负责。
6、房屋维修期的考前须知：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，〔如垃圾材料的堆放〕。
8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。
9、根据双方的协商，本次维修采取乙方包工不包料的方式实施。
10、本项目维修发生的费用共计人民币壹万元整〔大写10000。00元整〕，项目完工之日付伍仟元整〔5000。00元〕。待保修期满之日付清全部尾款。
11、本房屋漏水维修合同一式两份，双方各持一份。
13、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方〔公章〕：_________
乙方〔公章〕：_________
房屋屋顶换瓦维修合同(篇二)
甲方：____________
乙方：____________
甲乙双方本着平等互利，协商一致的原那么，根据中华人民共和国经济合同法》的规定，并结合办公楼雨棚的具体情况，订立本合同。
一、项目名称：____________
二、项目地址：____________
三、项目承包方式和内容：____________
1、承包方式：包工包材料、安装制作及平安、进度、质量等。
2、项目内容：门厅雨棚外立面铝塑板面的维修。
四、合同价格：综合包干价每平方米伍拾元整〔50元/平米〕〔最终以实际测量面积计算为准〕。
上述综合单价包含：主材费、辅材费、人工费、施工脚手架费用、机械切割加工费、运输费、半成品及成品爱护费、利润、提供合规税务发票等一切费用。
五、工期：总工期定为______天，工期从进场之日开始计算。工期只能提前，不能退后。每推迟一天处以500元的违约金。
六、付款方式：项目全部完成并验收合格后，乙方上报结算单，甲方于接到结算的三内出具核算单并支付至核算金额的95%项目款。余款于质保期满后三日内一次性付清。质保期为壹年，从本项目竣工验收合格之日起算。
八、甲方责任：
1、提供施工用电源。
2、提供材料堆放场地及加工场地。
九、乙方责任：
1、乙方按甲方要求合理安顿组织施工，派出有组织施工和协调能力的领队指挥现场施工，确保项目进度及质量。
2、乙方必须接受甲方的管理，如有管理人员及工人不服从甲方的管理，甲方有权提出有关人员离动工地，同时及时选派有经验的人员进入工地。
3、乙方负责自管施工人员的平安、消防工作、现场管理及社会治安工作，其人员发生的任何事件均与甲方无关，责任由乙方自己承当。
4、乙方施工人员的平安完全由乙方负责。
十、其他：
1、本合同壹式肆份，双方各执贰份，具同等法律效力。自双方签字盖章之日生效。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：____________〔盖章〕乙方：____________〔盖章〕
代表：____________〔签字〕代表：____________〔签字〕
日期：______年______月______日日期：______年______月______日
房屋屋顶换瓦维修合同(篇三)
经甲乙双方协商，由乙方将甲方的教室、办公室墙体粉白，地板补旧，门窗更换、油漆，具体事宜协商如下：
二、维修金额：______元。
其中：1、教室粉白：960㎡×10元/㎡=9600元
2、办公室粉白：745㎡×10元/㎡=7450元
3、新补地板：330㎡×40元/㎡=13120元
4、更换门：16个×300元/个=4800元
5、油漆门、窗：60个×40元/个=2400元
三、维修质量要求：乙方要严格按正常规范进行维修更换，确保粉白质量，门窗更换、防盗门安装及油漆合乎要求。同时，乙方应谨慎作业，如造成意外事故，甲方不负任何责任。
五、未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、甲乙双方必须遵守合同所写的内容，如果有违约责任自负。
七、此合同至签订之日起生效。
八、此合同一式两份甲乙双方各执一份。
______年______月______日
房屋屋顶换瓦维修合同(篇四)
委托方(甲方)：承接方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方对房屋进行订立本协议，以共同恪守。
一、项目地点：;
二、项目工程：;
三、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，由乙方负责施工。
四、质量规范：施工质量要合乎平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修规范，双方认可。项目竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
五、项目造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费元人民币。
六、付款方式：项目完工后，经甲方验收，如合乎以上施工工程和设计要求，五天内付清乙方人工费，
七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
签字(盖章)：签字(盖章)：
联系：联系：
年月日年月日
房屋维修施工合同
施工合同(篇一)
甲方承建湖北宜昌至巴东高速公路YBE1合同段项目任务，根据项目需要，甲方将本合同段内李家湾隧道交给乙方施工，本着遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，为保质、保量、按期完成施工任务，明确甲方双方的权利和义务，特签订本合同协议书：
一、项目概况
(一)、项目名称：李家湾隧道;
(二)、项目地点：宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇;
(三)、项目规模：303m;
(四)、承包范围和内容包含：
1、洞身开挖(围岩级别分类情况见项目量清单)。具体内容包括：临时设施建设、设备调遣及进出场，搭、拆脚手架，测量，人工挖除整修，钻眼、爆破、通风、出碴、运料、防尘、照明，三管两线及出渣道路养护，排水，木撑持制、安、拆，整修边沟，超挖回填等为完成隧道开挖所需的一切工序施工、完成和缺陷修复工作(弃碴运距从出碴洞口算起1公里、弃碴场用地由甲方负责)。
2、支护(包括A砂浆锚杆、中空注浆锚杆、B超前小导管、C注浆、D喷砼、E挂网、F格栅钢架、G联结钢筋)。具体内容包括临时设施建设、设备调遣及进出场及脚手架：
A、砂浆锚杆、中空注浆锚杆--搭、拆、移动脚手架、加工制作锚杆及垫板、钻孔、砂浆制作、灌浆、装树脂包、安装锚杆、上垫板、锚固、焊接、运输等全部制、安过程;中空砂浆锚甲方统一供给。
B、超前小导管--钢管加工制作、运输、布眼、搭、拆脚手架、钻孔、顶管等全部制安过程;
C、注浆--搭、拆脚手架，运料、浆液制作、压浆、检查、堵孔等全部施制过程;
D、喷射砼--搭、拆脚手架，安、拆转移机具设备，砼制作，喷射及养护等喷射砼所需的所有工序施工、完成和缺陷修复工作;
E、挂网-制作、运输、挂网、点焊、加固等挂钢筋网所需的所有工作内容;
F、格栅钢架—加工制作、运输、安装、加固等格栅钢架制平安部施做内容;
G、联结钢筋加工制作、运输、安装、焊接等全部施做内容;
3、衬砌(包括正洞衬砌、仰拱及其钢筋、仰拱填充、铺底、大小避车洞衬砌、水沟、电缆槽、盖板、电缆余长腔、电缆槽内铺砂);具体内容包括：临时设施建设、设备调遣及进出场、脚手架及衬砌平台制、安、拆，模板制、安、拆，砼制作、运输、灌筑、振捣及养护;水沟、电缆槽模板制、安、拆，砼制作、运输、灌筑、振捣及养护，钢筋砼盖板制、安，砂浆制作、电缆槽内铺砂等衬砌所需的一切工序施工、完成和缺陷修复工作。
4、项目价款及清单。
该隧道项目价款为￥32450857.00元(大写：叁仟贰佰肆拾伍万零捌佰伍拾柒元)后附：(附件1)承包人承揽项目工程一览表-项目量清单。承包单价已包含了为完成以上第二条项目内容所需的一切人工、材料(已含水、电)、机具、设备费用、施工超挖回填及进出场费，施工风险，管理费，利润，还包括为完本钱承包项目所需的'其他一切费用。本隧道规定的全部费用，应认为已被计入有标价的各细目中，没有的细目，其费用应视为已分配在其它单价之中。项目量清单中未独自列项内容费用作为从属项目已含在相应工程或综合单价中，计量规那么执行建设项目项目量清单计价标准》20xx版和有关方法、规定等，清单中另定单价在后续补充协议商定。
二、工期
正式动工日期：20xx年2月25日，竣工日期为20xx年4月25日。本项目是按工序单价承包，如果实施中乙方的施工质量、平安、进度等不能令甲方称心，甲方有权单方终止合同，此时，合同工期条款自动失败。
三、项目数量的核实和确认
1、乙方向甲方施工技术人员提交已完项目量计算单或签证，以便甲方对乙方进行验工计价。
3、隧道施工过程中不允许出现塌方。造成塌方的，塌方处理费用由乙方负担。
四、项目质量规范与验收
1、乙方在现场必须按甲方贯标及建设单位的要求建立完善的质量保证体系，配备足够的测量检测仪器设备，并设立专职质检人员，负责项目质量的管理和检查。
2、乙方必须严格按照甲方技术交底、现行公路验收规范和公路施工标准组织施工。
3、乙方所承包的项目，必须全部到达国家或本行业现行的项目质量验收规范，项目一次验收合格率到达100%。
4、乙方应随时接受甲方及监理项目师的质量监督、检验。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同(篇二)
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方为了开展村级公益事业，加快村级环境面貌提升进度，方案通过一事一议工程硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：
一、施工范围：本村村内主街道硬化1500米，路宽2.5米，合计3750平米；水泥厚度20CM。
二、完工及验收日期：合同签订之日起两个月内完工，完工后3个工作日内由甲方按合同约定进行验收。
三、合同金额：承包总价款_______________元、款计〔大写〕_______________。
五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担任何赔偿责任，并有权力向甲方追讨误工费用。
六、违约责任：乙方如果无正当理由超期完工，每天支付________元赔偿金；乙方超期半月或因项目质量问题达不到甲方验收规范视同违约甲方不负担任何施工费用。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效！
甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________
法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：_________
>修路施工合同3
甲方：〔下列简称甲方〕_______________
乙方：〔下列简称乙方〕_______________
根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规，结合本项目实际，经甲乙双方协商一致，甲方将道路维修项目承包给乙方。为了明确甲乙双方的权利义务，特签订本合同。
第一条项目概况
1、项目名称：维修
2、项目内容：清理老旧道路垃圾、重新修筑砼道路
第二条承包方式和项目价款
1、承包方式：包工包料等所有施工内容
2、项目价款：_______________元〔大写：_______________〕
3、付款方式：项目完工验收合格后，30内一次性付清。
第三条工期
第四条质量
质量规范：合格。
第五条平安责任
1、乙方负责本项目的平安设施和措施。
2、对于乙方由于违反平安操作规程出现的平安事故，所造成的损失均由乙方承当。
第六条双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权对项目平安、质量进行监督。
2、甲方有权对施工内容提出变更要求。
3、甲方需按时向乙方支付项目款。
二、乙方的权利和义务
1、及时组织项目施工，并对项目平安、质量、工期负责。
2、乙方负责协调周边施工环境。
3、接受甲方对项目的监督。
第七条合同的生效
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工合同(篇三)
如何认定建设项目施工合同纠纷中“实际施工人〞
在我国法律现行的法律标准中尚没有出现“实际施工人〞这一法律概念，“实际施工人〞这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在最高人民法院关于审理建设项目施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条“因建设项目质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。〞和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付项目价款范围内对实际施工人承当责任。〞
一、司法解释为何首创“实际施工人〞这一非法律概念
在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人〞这一法律概念，可以说“实际施工人〞这一概念是由解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定开展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。
1、建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的项目转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改过，没收违法所得，并处分款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，撤消资质证书。〞
包人欠付实际施工人的项目款承当责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了项目施工的主体都可以适用解释》第二十六第二款向发包人主张权利呢？
解决这一问题，首先要明确解释》第二十六规定的“实际施工人〞应如何界定。解释》共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第〔五〕项的规定，认定无效。〞
第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设项目或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设项目施工合同的行为无效。〞第二十五条规定：“因建设项目质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。〞第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付项目价款范围内对实际施工人承当责任。〞
目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建设项目施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包项目承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的最高人民法院建设项目施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索项目款的诉讼。这一意见对解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。
解释》第二十六条第二款对农民工利益的爱护是一种间接爱护，该条对合同相对性原那么的突破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然解释》第二十六条第二款创设的目的是为了爱护农民工的利益，但从上述分析可以得出，该条款针对的对象主要是不足建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的爱护而间接的爱护农民工的利益。因此，审判实践中，应正确理解解释》第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建设项目施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设项目施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原那么向其合同相对方主张权利，而不应简单适用解释》第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。
指出的是，审判实践中，大量合乎实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建设项目施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承当责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。
施工合同(篇四)
1.1项目名称：
1.2项目地点：
1.3项目内容：
第二条承包方式及合同价款
承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本项目合同总价约万元包干〔大写整〕，双方按此包干价进行结算。
第三条质量要求
1、乙方按照公路项目施工标准及设计要求进行施工，项目质量
等级为合格。
2、假设双方对项目质量有争议，共同商情公路项目质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承当。
3、本项目质量保修期为一年。假设属乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修并承当费用。假设因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复，由甲方承当费用，乙方可协助配合甲方进行返工及修复。
第四条甲方的责任权利
1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。
2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。
3、提供良好的施工作业环境，排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安顿专人组织施工场地周围的协调工作，配合乙方控制施工人员之外的其他人员进入施工现场。
5、按照合同约定按期足额支付项目款。
6、负责交付后的成品爱护。
第五条乙方的责任权利
1、及时告知甲方施工日期、项目机械设备等进入施工场地的路线、施工现场的作业要求。
2、严格按照公路项目施工技术标准和设计要求施工，确保项目质量合格。
3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方承当。
4、向甲方提供施工进度情况，接受甲方的检查和抽检。
6、在施工过程中按操作规程平安文明施工，假设因乙方在施工期间出现平安事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。假设因此造成甲方损失〔包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用〕的，应由乙方赔偿。
7、按合同约定收取项目款。
第六条施工进度要求
1、按照本合同约定的期限，及时组织并完成项目施工。
2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的，项目顺延。
第七条项目款的支付
乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部项目款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。
第八条项目验收、移交与结算
2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起日内无正当理由不组
织验收，在该项目无任何质量问题的前提下，视同本项目已验收合格。双方在15日内须办理完善项目结算手续。
3、项目验收合格之日或视同合格之日起15日内，双方应办理完善项目结算。
第九条违约责任
1、乙方项目延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付项目款项总额按2‰计算的违约金。
2、一方有其他违约行为的，除承当上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。
第十条其他
1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。
下列无正文
甲方〔章〕：乙方〔章〕：法定代表人：法定代表人：或：或：
开户银行：
账号：
推荐！石材施工合同简易范文优选4篇
石材施工合同简易【篇一】
甲方将所有的保温节能项目共平方米交予乙方完成，经甲.乙双方协商，达成以下一致协议：
一.工程地点：
二.工程内容：外墙保温和屋面保温(不含线口和沙灰墙)。
三.承包方式：本项目包工.包料。
四.工程要求：
2.甲方负责免费提供并安装好塔吊机.搅拌机和机械设备。水泥.河沙由乙方暂借用甲方的使用。
3.所有保温材料均由乙方提供，必须先送检，合格前方可入场施工。
4.乙方必须提供合格的原材料报告，并有专业资质证。
5.材料复检.验收等费用均由乙方支付。
6.乙方必须保证项目完工后合乎保温节能的检测规范，施工过程中严格按照国家行业规范外墙保温技术规程(CB50411-20_)》执行。
7.质量规范及验收办法
(2)质量等级：合格。
(3)质量等级经质检部门.监督单位.建设单位验评后达不到合格规定规范，由承包方无偿返修，到达规定的质量验收合格后为准。
五.计算方式.工程单价.工程造价。
1.屋面保温.外墙保温以实际建筑面积为准，按/平方米计算(不含税)。
2.工程造价：总额)。
六.付款方式：
七.违约责任：
本合同签定后，甲.乙双方均应遵照本合同约定条款执行，假设一方违约，那么向守约方支付项目款的5%作为违约金。
八.平安责任：
施工过程中，乙方必须注意平安，进场戴好平安帽，高空作业，拴好保险绳，如发现未拴平安绳罚款50元，未戴平安帽的罚款30元。
九.本合同未尽事宜，甲.乙双方协商解决。
十.本合同一式贰份，甲.乙双方各执一份，经甲.乙双方签字后生效，具有同行法律效力，本合同约定条款履行完毕后自动失效。
甲方(签章)：乙方(签章)：
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日
石材施工合同简易【篇二】
发包方：________________
承包方：________________
，双方友好协商，就本项目施工工程协商一致，订立本合同。
二、建筑面积(项目形式)：____________
三、施工地点：________________
四、工期：1、动工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________
六、项目质量规范：________
七、项目价款：共计人民币元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;项目竣工且验收合格后，支付项目价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足动工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的项目质量、材料质量、催促项目进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量规范要求;④负责发包方提供料物及设备的爱护;
⑤教育施工人员保护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承当施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：承包方：
委托代理人：委托代理人：
总包方〔甲方〕：____________________________
地址：____________邮码________________________
法定代表人：____________职务____________
分包方〔乙方〕：____________________________
依照中华人民共和国合同法》、建设部建筑安装项目总分包实施方法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条项目工程
一、项目名称：________________
二、项目地点：________________
三、项目编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______
四、分包项目范围及项目量〔附预算书〕
五、分包项目期限________年____月____日动工，________年____月____日竣工。
六、分包项目人工费用________元。
七、乙方投入工种及人数________人。
第二条项目结算
按分包项目工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人____计算，下月结算时扣回，在项目施工进行中按当月完成的验收合格项目量预结〔幅度不得超过已完成量的80%〕项目竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条项目质量
甲方根据国家质量验收标准和评定规范进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和表明书要求，精心组织施工，保证项目质量，如质量不合规范，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承当；如项目质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条平安生产
一、甲方对乙方承当的项目要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用方案，甲方协助解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具〔大锅、笼屉、吹风机、大面板〕由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包项目人工费单价
一、单位项目分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____元。
二、内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为________元。到达合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
三、单项分包石、土方项目的每预算工日为________元。
四、清工每工日为________元。
五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
六、水、电、暖、卫项目，每预算工日〔按幢号分包为〕________元。
七、冬季施工期间〔12月1日到2月底〕降低工效10%的工日。其工日单价为________元。
八、分包项目费用明细表〔一～七项均可列表〕
第七条材料供给管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部，由乙方负担。乙方在施工中按垛〔堆〕使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
第八条施工机具
一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。
二、手工操作工具，由乙方负责。
三、对甲方负责供给的机具，乙方应认真保管保护，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工计划配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备〔自带机械按有关规定处理〕。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关方案、进度、材料供给等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产、保护财产的教育，并指定专人负责现场捍卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承当法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的项目工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证项目质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工方案造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的`工期及质量要求完成，否那么每逾期一天，应偿付给甲方按分包项目人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条附那么
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按下列第〔〕项解决：〔1〕向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，〔2〕向人民法院起诉。
二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。
三、要求鉴证〔公证〕的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
1.
2.
第十二条合同附件及有效期
一、合同附件：
1.项目预算书；
二、本合同自双方盖章之日起生效，至项目全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位：________________________
法定代表人：______________________
____年____月____日
分包单位：________________________
石材施工合同简易【篇三】
发包人(全称)：(下列简称甲方)
承包人(全称)：(下列简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设项目石材幕墙施工事项协商一致，订立本合同。
项目名称：世际金辉大厦
项目地点：河津市新耿南街
项目内容：建筑高度40.50m，建筑长度65.56m，结构类型框剪。
二、项目承包方式及范围
承包方式：包工包料、包设备。
承包范围：①—⑨轴正立面的全部石材幕墙项目.其中包括主体结构后置埋件的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理;石材面板的加工制作、搬运及安装;石材幕墙的防雷装置施工;脚手架项目施工;石材幕墙的设计施工图由施工单位提供(含计算书、施工计划各一份)，其费用由施工单位承当。
三、合同工期
动工日期：20xx年12月28日
竣工日期：20xx年5月10日
四、项目质量
质量规范：合格
项目质量：质量规范的评定，以国家或行业现行验收规范为依据。因承包人原因，项目质量达不到合格规范，承包人承当违约责任。双方对项目质量有争议，由双方同意的项目质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失由责任方承当。
检查和返工：承包人应认真按照规范规定和设计图纸要求施工，随时接受发包方的检查和检验，并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象，承包人应无条件撤除和重新施工，直至合乎规范合格要求，因承包人原因达不到合格规范，由承包人承当撤除和重新施工费用;施工用电由承包方安装电表以实计算，所用电费由承包方承当。
五、合同价款与支付
合同价款：本合同价款采用固定单价方式(项目量约2250m2)，除有设计变更外，任何一方不得擅自改变。
金额：(大写)每平方米_______________(小写)每平方米￥___________________________
价款支付：承包方人员和主材(槽钢、角铁)全部进场后，发包方支付合同总价款10%;金属骨架全部施工完后支付总价款40%;石材安装50%后支付总价款20%;石材幕墙项目全部完成并验收合格后支付总价款25%;残余5%留作质量保修金，待2年保修期满后如无质量问题，一次性付清。
六、双方责任和义务
1、发包人积做好施工中各方关系的协调，为施工提供必要的便
利条件。
2、发包人随时有权过问项目质量、进度、平安情况并实施全过程监控。
②、竣工项目交付发包人前由承包方负责爱护并承当相应费用，竣工交验后，由发包人负责;
③、承包人随时清理施工现场，保证施工现场的清洁卫生。
七、材料设备供给
本项目全部材料设备均由承包人采购。
承包人采购材料设备的约定：
1、石材产品必须按双方确认的样品及材料表确定的厚度供货，其他材料必须按设计要求及材料表确定的规格型号进货。
3、承包人采购的材料设备必须附有合格证、试验报告及有关厂家资料，报发包人检查验收签字，不合格产品不得进场，承包人对其采购的材料设备承当全部法律责任和经济责任。
八、项目变更
施工中如发生设计变更，由设计单位出变更通知或发包方工地代表认可签字，发生的费用按合同确定的单价增减。
九、平安文明施工
承包人应遵守项目建设平安生产有关管理规定，严格按平安文明规范组织施工，并随时接受行业平安文明检查人员依法实施的监督检查，要有健全的平安管理制度，做到有专人负责，专人管理;要做好对工人的平安教育和培训，做到有交底、有检查、有落实;要有必要的平安防护措施，做到设施齐全、功能可靠，不留事故隐患;要科学组织施工、科学打孔，埋设后置件不能破坏主体结构，要确保主体结构平安。
如发生人员及设备平安事故，一切责任和因此发生的费用，均由承包人承当。
十、竣工验收与结算
竣工验收：
1、项目具备验收条件后，承包人按国家项目竣工验收有关规定，向发包人提供完整的竣工资料及项目验收报告。
2、项目经竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期;如在验收过程中提出修改意见，承包人按要求修改，并承当由于自身原因造成修改的费用，修改后通过竣工验收的，以承包人修改后提请发包人验收的日期为竣工日期。
发包人：
承包人：
石材施工合同简易【篇四】
(下列简称甲方)
(下列简称乙方)
一、工程概况
1、工程名称：---------------------
2、工程地址：---------------------
3、工程规模：---------------------
4、现场施工条件：施工用水、用电已接通，土建项目已具备安装条件。
6、设计单位:----------------------
7、监理单位：---------------------
8、总包单位：---------------------
二、本合同施工范围：
项目石材幕墙施工，具体包括但不限于下列主要工作内容：
项目范围内的材料采购、加工、制作、运输(含二次运输)、保管、安装及成品爱护全过程;与总包项目、各分包项目之间配合协调;提供该项目在质量保证期内的日常维护、免费维修保养与质量保修效劳。通过竣工验收、验收资料及档案资料的移交;项目材料检测、抽样送检及节能检测。
三、合同工期：
动工日期：
竣工日期：(具体以甲方书面通知为准)合同工期总日历天数天
四、质量规范：
五、合同价款：
金额：(大写)暂定人民币元￥：元
六、组成合同的文件及优先解释顺序：
合同文件应能互相解释、互为表明，其组成局部和解释顺序如下：
1、本合同协议书;
3、询标纪要、投标承诺书;
4、投标文件及补充表明;
5、招标文件、设计图纸及其补充表明;
6、石材幕墙施工投标报价表;
7、现行国家及浙江省、杭州市有关标准、规范和其他有关技术资料、技术表明。上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当项目质量保修责任。
八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。