浅析建设工程项目风险管理孙卫增律师律师文集

众所周知,建筑产业是我国国民经济的支柱产业之一,建筑行业的良性发展对我国社会主义市场经济的建设和国民经济的发展具有至关重要的作用。但长期以来建筑业的风险管理问题一直是困扰业界人士和广大学者的难题。以下案例抛砖引玉说明建设项目风险管理的重要性。

案例一:西安市“太阳宫”项目简介“中国西安大厦-太阳宫”,是西安市出了名的烂尾楼。太阳宫项目位于我市南门外广场东侧,“太阳宫”是西安普仁物业有限公司开发建设的“中国西安大厦—太阳宫项目”,一期工程的投资总金额为4.98亿元人民币,二期工程的投资总金额为3.6亿元人民币。该公司网站上,对太阳宫项目是这样描述的:“是按照国际CBD商业中心要求设计的综合大型,集金融、展销、商务、旅游、娱乐、写字间为一体……跨世纪标志性建筑物”。但最终,2000年4月30日开工建设;2002年3月19日因资金链断裂停建至今;2005年、2006年曾四次拍卖,未成功;2007年6月6日将再次强制拍卖,2007年西安珠江投资有限公司以3.65亿元人民币拍得该项目。

据统计,西安市2005年前“烂尾楼”14个,加上久批未建的项目27个,项目规划建筑面积约150万平方米,概算投资额高达40亿元,相当于西安2004年城市维护建设投资总额的一半。这些“烂尾楼”、不但严重影响了城市形象,同时浪费了大量的城市资源。

西安市城乡建设委员会在向西安市委、市政府的专题会议汇报中讲道,“烂尾楼”和久批未建项目的形成大致有五个方面的原因:1.由于过去房地产市场管理不够规范和健全,开发企业资金缺乏,没有足够的资本金或抽逃资本金,取得项目后靠贷款、销售及施工企业垫资等方式融资建设,某个环节不顺利,就会出问题,造成项目无法实施。2.部分房地产开发项目无法与被拆迁户达成拆迁安置补偿协议,长期不能实施。3.涉及经济纠纷或案件正在诉讼,法院对部分财产实行保全。4.房地产开发企业在项目实施过程中,因为规划调整和拆迁量过大等原因,认为项目建成后难以盈利,从而停止实施建设。5.部分政府部门和企事业单位的建设项目,由于规划或设计多次变更等原因,项目建设长期搁置。

案例二:位于小寨东路的百隆广场是由陕西百隆腾达房地产开发有限公司建设开发的,项目2000年竣工。该项目为商住两用房,由于地理位置优越、交通便利,项目2003年销售基本完成。但是开发商原365日办理房产证的承诺一直没有得到履行,而且已有业主将开发商诉至法院要求开发商办理房产证并承担违约责任。后经证实,该开发土地属于军产为划拨土地性质,将其转变为民用建设用地,首先须经解放军总后勤部批准,其次向当地政府交纳土地出让金以出让方式取得建设用地使用权,然后才可以合法进行土地商业开发利用,现陕西百隆腾达房地产开发有限公司已资不抵债。由于忽视前置审批手续,项目盲目开工建设,最终导致纠纷的产生,损害了多方的利益。

通过上述案例,我们发现建设工程项目的风险造成的破坏力是惊人的,对于弱势群体的损害是难以接受的。本文试着运用工程项目风险管理的策略来对可能发生的建设风险进行分析和应对。

二、基本概念

(一)项目和风险的定义

项目是在复杂、多变的自然和社会环境中运作的,受众多因素的影响。对于这些影响因素,从事项目活动的主体往往因认识不足或没有足够的力量加以控制,使得项目结果偏离预期的目标,我们把这种偏离称为项目的“风险”。一般说来,风险是指在一定条件和一定时期内,可能发生的各种结果的变动程度。我们通常对风险作狭义的理解,即认为风险是“损失发生的不确定性”。

(二)建设工程项目风险的定义

(三)建设工程项目风险的特点

我们对建设工程项目的风险特点作如下归纳:

1、不确定性,人们对于客观事物的认识存在局限,它表明人类特定的认识活动与预计的结果之间存在差异。不确定性差异的程度与人们所掌握的信息成正比关系,掌握的信息越多,预计就会越准确。

2、风险必然产生破坏性后果,不确定性就后果而言有正面和负面,但是风险是指导致负面后果的不确定性。

3、风险可度量性,风险的后果是可以度量的,因此,保险经营的就是风险。

5、风险可变性,风险的性质、风险事件的概率、风险因素随着人们认识程度和风险进程会发生不变化。

太阳宫项目的被迫拍卖本身,充分揭示了风险的特点。

三、将风险管理的内容和程序运用到建设项目中

美国项目管理学会(PMI)的PMBOK将风险管理分为4个过程即风险识别、风险估计、风险对策、风险控制,后又通过修改将其扩展为6个过程,即风险管理计划、风险识别、风险估计、风险量化、风险对策、风险监控,进一步明确、细分了风险管理的过程。根据以上分类,我们可以通过以下具体步骤来项目风险管理运用到建设工程,对于建设工程中的风险进行管理:

(1)、自然环境:自然界中的可预测、不可预测的自然事件都有可能造成损失,比如:地震、山洪等极端恶劣气候等。

(2)、社会环境:建设项目是不动产,总与当地的文化、道德、公共利益紧密相连,并受其影响。

(3)、政治法律环境:建设项目施工周期长、投资大的特点,它需要政局的稳定和法律制度的可预见性、规范性,能够保护投资者的利益。

(4)、经济环境:从宏观上讲,固定资产投资必然伴随着城市化的进程,而城市化进程体现了城市作为集人力、智力、财力为一身的优势,符合社会分工的要求。我国30年改革开放的进程实际上也是城市化的过程,农村人口的较少和城镇人口的增加必然导致固定资产投资领域的快速发展。就微观而言、人们的住房需求具有刚性的需求特征。但是、即使在城市化过程中也要考虑经济发展周期,社会化大生产的经济周期是难以避免的。而经济周期必然伴随着国家财政和金融政策的调整,通货膨胀或通货紧缩对于建筑行业的影响是致命的。

4、风险识别的成果

得出风险因素、风险事件、风险特征、可能的风险后果。

5、风险识别的一般方法

从主观信息源出发的方法

(2)德尔菲法,又称专家调查法,起源于20世纪50年代初美国兰德公司研究美国受到前苏联核武器袭击的风险时提出的,并在世界上流行起来。它要求风险管理者选定与项目有关的专家,并和他们建立起直接的函询联系,经过函询对有关问题进行调查,将专家反馈的意见加工整理,在通过匿名的方式回馈给专家,并再次征求意见,反复多次后,专家的意见趋于一致,则可作为最终的预测和识别的依据。此方法的重要环节在于制作函询调查表,采用以多数人的意见为正确结论的判断方法。

对于建设工程项目风险识别来说,仅采用一种风险识别方法是不够的。一般都应综合采用两种或多种风险识别方法才能取得较为满意的结果。

(四)、风险态度:任何有关风险的决策会受到制定决策的个人和组织态度的影响。

(五)、风险回应:通过风险控制采取风险回避、风险控制、风险自留与利用和提出风险应急计划等措施防患于未然,尽可能地消除或减轻风险事件发生后对项目目标的影响。

(六)、风险监控:风险不是一成不变的,随着工程施工的进度,影响建设项目总体目的实现的风险因素不断发生变化,这就需要不断针对新的风险不断改进风险管理计划和措施。

四、建设项目风险管理的目标、特点和重点

它是指对建设项目中的风险,从风险认识、分析、防范和处理措施等一系列过程,即风险管理主体通过风险识别、风险分析、风险评估的基础上、合理采用风险规避措施进行风险控制,实现管理目标的过程。

(一)、建设工程项目风险管理目标

对于建设项目而言、风险管理目标不是单一不变的,应该是一个目标系统,在风险控制的目标下,不同的建设目标实施阶段需要有不同的风险管理目标,建设工程风险管理的总目标和建设工程项目管理的目标是一致的。

根据建设项目风险管理的定义,我们可以认为建设项目风险管理的目标是:

1、建设项目获得成功。

2、为建设项目实施创造安全的环境。

3、降低建设工程费用或使项目投资不突破限度。

4、减少环境或内部对建设项目的干扰,保证项目按计划有节奏地进行,使项目实施时始终处于良好的受控状态。

5、保证建设项目质量。

6、使竣工的建设项目收益稳定。

(二)、建设工程项目风险管理的特点

由此,我们可以看出工程项目风险管理具有其自身的规律和鲜明的行业特征,其特点具体归纳如下:

1、项目风险管理的综合性

2、项目风险管理的主动性

项目风险管理的主体是项目管理人员,特别是项目负责人。项目风险管理要求项目管理者尽早采取行动,而不是在风险事件发生之后被动地应付。在认识和处理错综复杂、性质各异的多种风险时,要统观全局,抓主要矛盾,因势利导,变不利为有利,将威胁转化为机会。

3、项目风险管理的目标性

4、项目风险管理的分析性

项目风险管理的基础是调查研究,包括调查和收集资料,必要时还要进行试验和模拟,只有认真地研究项目本身和环境以及两者之间的相互影响和相互作用关系,才能识别项目面临的风险。风险识别、风险估计和风险评价是风险分析阶段的重要内容,它为风险管理中的风险规划、风险控制和风险监督提供科学而可靠的依据

(三)、建设工程项目风险管理的重点

在建设项目的策划或可行性研究的初始阶段,不确定因素较多,风险发生的概率大,但此时处理风险的成本最低,随着建设项目的进行,不确定性逐渐减少,但是、项目人、财、物力的拖入在增加,处理风险的成本直线上升,因此越是在项目的早期,开展风险管理的效果越好,越会取得较高的成本效益。

五、建设工程项目的风险

(一)建设工程项目的典型风险

一般来说,工程建设项目面临的典型风险包括:

2、未能按规定的设计进行施工,未能在确定的建设工期内竣工。

3、未预见到的不利地质危害的发生导致建设项目工期延误。

4、未预见到的破坏性气候事件导致建设项目工期延误。

5、战争、暴乱、动乱、政变、罢工导致建设项目停工或工期延误。

6、未预料到的人工费和材料价格超范围上涨,税收、利率变化。

7、建设项目交付后不能获得收益(如房屋未能售出或租出)。

8、建设工程施工中发生的安全事故。

9、未发现的建筑结构存在的潜在缺陷。

10、不可抗力(如洪水、地震等)。

11、承包商对因建设单位的设计变更、增减项、延迟进场、窝工等提出的索赔。

12、承包商未能在业主的预算范围内完成项目施工建设。

13、承包商或建设单位破产。

为了便于分析,通常我们将建设工程的风险可归为以下几类:

1、自然风险:主要是指来自于自然环境的风险,比如:地震、火山、洪水、干旱等。自然界存在的风险有时是无法预见、不可避免、无法克服的,具有毁灭性的特点,比如令人心痛的“汶川”地震。尽量采用财产保险等措施转移风险的结果。

(1)、成本超支风险:在建设项目施工的过程中,由于通货膨胀、利率调整等金融环境的变化,导致原材料、设备采购成本及人工成本价格上升,致使工程施工的实际费用超出原来的合同成本支出预算,这在闭口合同(包括总价闭口、单价闭口)中是常见的。建设单位主要采用合同的方式限定风险,尽量采用总价或单价清单结算的方式,避免成本加酬金的方式。

(2)、发包方财务风险:建设单位所在国家、地区的通货膨胀、外汇汇率浮动、贸易保护、税收政策、物价上涨和价格调整等因素对承包商的财务风险是巨大的。承包方应在合同条款约定避免通货膨胀的因素,例如:约定主要材料价格浮动范围、投保信用保险、设定抵押权等措施。以期分散风险。

“太阳宫”项目就是因为开发商向银行贷款到期被诉,败诉被法院强制保全财产,导致工程无后续资金,导致项目被拍卖的结局。

3、工程风险:它是指在建设工程在设计、建设施工、移交、运行等阶段可能遭受的影

响风险管理目标实现的风险。建设项目中的工程风险主要包括:

(1)、设计风险:由于设计方案依据地质资料、施工方案、建设风格等因素,因信息的

失真、错误等可能导致设计的技术标准选择、计算模型、安全系数等方面的偏差而形成风险。可以通过责任保险转移风险。

(2)、工期拖延风险:在施工过程中,由于设计变更和设计错误、出图延期;总承包商

协调能力不强、分包商施工能力差、分供应商供货脱期;总体配套和设备调试不落实、政府部门和行业的规定手续不齐(如报监、施工许可证、各种资质的审核以及竣工验收)等等原因都会致使项目不能按合同要求交付竣工。通过合同的方式增大违约的成本,严格依照法律程序开工建设。

(3)、质量风险:在施工过程中,由于监理机构监管不力,总承包商对于专业分包、劳务分包管理不到位,供应商提供的原材料、构配件质量不符合要求等等,或在施工项目中采用的技术不成熟、采用新技术、新设备、新工艺时未掌握要点致使项目产生质量问题。通过总包合同、分包合同、责任保险分散、减轻风险。

(4)、安全事故风险:由于施工人员的过失行为给施工项目带来的损失:如发生重大的人身伤亡事故、机械设备事故、火灾事故等等;由于自然界不可抗力的原因:如龙卷风、洪水、暴风雨、地震、雪灾、地陷等一系列自然灾害,导致财产毁损或人员伤亡所造成损失的风险,以及由此产生其他间接损失。严格施工现场的监理、编制好风险处置方案、加强安全教育。

对于工程风险应主要采取风险控制的方法分散、减轻风险。

六、建设项目风险管理的措施

(一)、合同的应用

合同是由权利和义务所组成的,合同的基本作用在于管理和分配风险,合同时风险管理的工具。建设项目总包合同、分包合同、监理合同、主材采购合同等都是值得审慎对待的。

(二)、风险回避

风险回避是投资主体在项目风险分析和评估后,如发现有的风险发生的概率大,而且造成的损失也很大,可是没有好的应对来规避该风险,有意识地放弃风险行为,完全避免特定的损失风险。简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法。

(三)、风险控制

控制风险而不是放弃风险,是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。事前控制的目的主要是为了降低损失的概率,即风险减轻,包含较少风险发生的概率和减轻风险的损失。事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失,即风险分散,就是通过增加风险的承担着,将风险造成的损失由更多主题体来承担,达到相对较少损失的目的。

风险的控制没有完全消除风险,对于残留的风险仍然需要识别和管理。

(四)、风险转移

通过一定的法律手段将风险的后果,转移给他人。转移本身没有消灭风险,只是改变了风险的承担主体。

(五)、风险保留和利用

风险保留是在风险评估基础上的财务安排,主要靠自身的财力抵消和弥补财产上的损失。风险与机会并存,有时合理的处置和利用风险可以得到一定的收益。

(六)、风险应急计划

针对风险因素的不同和造成后果的差异,尽量事先制定完备的风险应急计划,在发生风险时尽量减轻风险所造成的损失,并尽快恢复生产。

(七)、保险方式

工程保险是一种风险转移的有效手段,充分利用人身保险、财产保险、责任保险、信用保险、保证保险等方式转移风险的结果。

八、结语

如及时有效的加强项目风险管理,“太阳宫”之类的大型项目风险就会大大降低,能够有效地减少甚至避免不必要的经济损失。通过本文对工程项目风险管理的浅析,力求抛砖引玉,在工程项目风险管理的理论和实践中进行更为广泛、深入的研究和探讨,望不吝指正。

参考文献:

[1]肖明,对国内外建筑风险管理的研究,黑龙江科技信息,2007年01期。

[2]林思亮,工程项目风险管理探讨,财经界,2008年01期。

[3]滕剑敏,我国建筑工程风险管理的现状与对策,市场周刊,2006年03期

[4]徐晨,建设工程风险管理对策与决策,沧州师范专科学校学报,2004年03期。

[5]李世蓉,建设项目风险管理的基本过程与特点,建筑杂志,2003年09期。

[6]杨珂,建设项目业主投资风险管理探讨,四川大学,2005.10。

[7]胡柯柯,工程项目风险管理及预警研究,新疆农业大学,2006.12。

[8]孟庆斌,建设项目组织实施新模式_项目管理_PM,中国工程咨询,2003年12期。

[9]张英宝,建筑企业工程项目风险的系统管理探讨,基建优化,2003年03期。

[10]王凭慧,现代项目管理的知识体系,科学学研究,1999年03期。

[11]束少华,施工项目风险的分析与预防,建筑管理现代化,2002年04期。

[12]周智勇,建筑工程风险管理系统的建立,江西农业大学学报(社会科学版),2004年01期。

THE END
1.保险定义保险与风险概念保险知识保险频道而且,保险提供的补偿以损失发生为前提,补偿金额以损失价值为上限,所以不存在通过保险获利的可能。赌博行为则是主动创造风险,把确定性的成本(赌注)转变为不确定性的收益,除成本外,不承担损失风险。 从社会学角度看,保险体现了人们的互助精神,把原来不稳定的风险,转化为稳定的因素,从而保障社会健康发展;而赌博则是一...https://www.pingan.com/pacms/baoxian/zhishi/97941.jsp
2.审计失败案例分析审计风险的防范与化解贰。 13起审计失败案例的研讨分析 叁。 CPA责任保险对化解审计风险的意义 壹。 衡量审计失败的标准 (一)民事赔偿标准 以是否承担民事赔偿责任作为衡量审计项目是否成功和失败的评价标准。 (二)刑事制裁标准 以是否受到国家的刑事制裁作为衡量审计项目是否成功和失败的评价标准 ...https://www.chinaacc.com/new/15/18/2005_7/5070611372172.htm
3.2018级老年服务与管理专业人才培养方案九、职业能力和职业资格标准分析 十、课程结构框架 按照高素质技术技能人才的培养目标,构建公共基础课程(公共必修课、公共选修课)、专业课程(专业基础课、专业技能课、专业选修课)的课程体系。通过校内理论授课和实训、校外实践、企业实习,促进学生综合职业能力的形成。 https://jwc.wfhlxy.com/info/1023/1358.htm
4.人身保险公司全面风险管理实施指引为加强人身保险公司全面风险管理,进一步落实《保险公司风险管理指引(暂行)》(保监发〔2007〕23号),提升各公司全面风险管理水平,我会制定了《人身保险公司全面风险管理实施指引》(以下简称《指引》)。现予印发,请遵照执行。现将《指引》执行中的有关事项通知如下: ...http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=328578
5.保险资料库款保证保险(多年期)费率规章(4页).pdf11-19人身保险理赔服务规范(16页).pdf11-19机动车辆保险理赔...立即下载车损险典型理赔案例分析(24页).ppt 车险理赔技能培训(32页).ppt机动车交强险保险条款及名词...桥梁工程(30页)pdf.rar高速公路交通安全风险评估指南(36页).pdf操作风险识别与评估操作规程(9页)....http://zlk.qzr.cn/
1.未核实投保人降状况保险公司被判赔付保险金近日,泾源县法院审理一起保险合同纠纷案件,判决保险公司赔付保险金。 甲因家庭生产经营在银行贷款40万元,同时在保险公司购买借款人定期寿险,保险金同借款金额一致,受益人为其配偶乙。保险期间内甲因肝癌死亡,乙向保险公司申请理赔,保险公司拒绝向乙赔付,并要求解除与甲签订的保险合同,乙为此将保险公司诉至法院要求赔付...http://www.nxzfw.gov.cn/dfdt/gy/202411/t20241118_945935.html
2....保险基础知识(2024年北京市)—北京中国人身保险—易考吧了解:1、各种风险的内涵 2、风险单位及其划分 二、保险概述(第二章) 【考试目的】 通过考核,检验考生对保险的基本概念、保险业发展历程的了解和认识,测试其熟悉或掌握保险的定义、要素、特征、功能以及保险法的程度,以提高其保险基础理论水平。 【考试内容】 ...https://www.etest8.com/rsbx/beijing/dagang/11862470.html
3.周华保险理赔案最新进展与深度解读,揭秘案件细节及影响分析周华保险理赔案最新进展显示,经过深入调查和审核,保险公司已逐步处理完大部分理赔申请。该案涉及金额较大,引起社会广泛关注。目前,保险公司正积极与投保人沟通,解决剩余问题。深度解析指出,此案反映出保险行业在处理理赔时,应...http://m.syqyys.com/post/14810.html
4.寿险案例及答案其他前言:135 元 花样年华终身寿险全面分析及案例演示 花样年华终身寿险是终身人寿产品,提供身故和全残保障,特有生命关爱提前给付。花样年华终身寿险保障项目 1、身故保险金,若于合同保险期间内身故,咱们将按其时有用的保险金额给付身故保险金,合同停止。生命关爱提前给付保险金申请金额最高为基本保险金额的50%。为未成年子...https://m.shenlanbao.com/zhishi/10-380685
5.中国法院网在一起汽车销售企业员工保险诈骗案件中,就涉案企业存在的考核指标片面性、不同员工及部门之间缺少监督、制衡机制等管理漏洞,向企业精准发送司法建议,并实地回访涉案企业,持续跟进合规整改效果。通过微信公众号、普法小视频等方式对保险诈骗的典型案例进行宣传,提升公众法律意识,筑牢法律风险防线。https://www.chinacourt.org/chat/chat/2023/11/id/53179.shtml
6.普惠金融内控合规的两类风险:业务风险和案防风险内控新闻1、客户层面:商业银行应当加强普惠贷款的受益所有人识别、高风险客户识别与管控、报送可疑交易报告客户管控、客户触发式重检。 2、业务层面:商业银行应当将反洗钱管理要求嵌入授信业务全流程,分析客户洗钱和制裁合规风险情况,判断可能引发的信用风险,采取适当管控措施。配合开展客户层面反洗钱管控。 https://www.neikong.cn/2188.html
7.汽车保险理赔案例分析6篇(全文)1.1.2 汽车保险分类机动车主险中的机动车损失险承保机动车辆在使用过程中所创造的风险,即对于因车辆本身损失;第三者责任保险承保车辆在使用过程中所创造的风险,即对于因车辆使用给他人造成的人身伤害和财产损失依法应由被保险人承担赔偿责任时,由保险人负责赔偿。机动车附加险都是针对主险中保险条款的责任免除而言的,投...https://www.99xueshu.com/w/file578yl9ju.html
8.保宝网保险在线考试模拟题无论是在学校还是在社会中,我们最不陌生的就是试题了,试题是命题者根据一定的考核需要编写出来的。大家知道什么样的试题才是好试题吗?下面是小编为大家收集的保宝网保险在线考试模拟题,希望对大家有所帮助。 一、判断题(共10题,每小题1分,共20分。判断正确得1分,判断错误得0分)。 https://www.oh100.com/kaoshi/peixun/201789.html
9.老周解密货运保险真为物流运输而设计?哪单次最大可能损失金额较大时,能不能采取风险自留的方式来节约保费呢?这里老周再给大家说一个案例:时间要追溯到2009年,武汉一家管理规范的专线物流公司找我做货物保险投保咨询,线路武汉至安徽,这路程不算长,每日3班9.6米厢式货车对发,也就是一天6班,因为车不大,单次赔偿额度要求为40万。最后在老周的分析下...http://www.360che.com/driver/141201/35887.html
10.工程项目管理论文精品(15篇)在海外电力工程项目施工的过程中,进度计划管理是推动项目预期竣工的必要性措施;本文将主要进以海外电力工程项目进度计划管理为研究视角,通过对其特点及影响因素的分析,进一步提出海外电力工程项目进度计划管理的优化策略。 在海外电力工程项目施工的过程中,项目进度计划管理是优化提升工程施工效率,同时也是避免工程逾期违约现象...https://www.unjs.com/lunwen/f/20240723184504_8282143.html