某机电工程公司经竞标承接到一日产10000t大型水泥厂的建设工程，因为工程规模较大，工程历经近两年的建设按合同规定的要求全部完成，现正进入试运行阶段，考虑竣工验收的顺利进行，该机电工程公司邀请业主和监理工程师参加各项试运行工作，遭到监理工程师的反对，并给出各项试运行组织的正确做法。由于安装质量高，准备得充分，各项试运行工作顺利完成。因为如此，该机电工程公司竣工验收的条件已经具备，于是向业主提出竣工验收申请。针对该申请，监理工程师提出了三个问题一是鉴于工程规模较大，竣工验收的程序不对；二是竣工验收的组织不对；三是输煤机安装的类型在资料中没能反映等。对此该机电工程公司进行了认真的修改和补充，最终业主和监理同意启动竣工验收程序。
如施工合同明确约定水泥由甲方供应，责任应如何界定区分？（）
A水泥由甲方供应，乙方（B公司）无任何责任
BC建材公司为甲方提供水泥，应承担供货的违约责任
CD水泥厂提供不合格产品，应承担质量的主要赔偿责任
D如果C建材公司供应的水泥是同一批的，则乙方（B公司）无任何责任
E如果B公司知道C建材公司供应的水泥是分批的；则B公司应承担责任
如施工合同明确约定水泥由乙方供应，责任应如何界定、承担？（）
A对施工合同而言，责任应完全由B公司承担
B如果是在甲方暗示下，乙方与C公司确定供货D厂水泥，则甲方应承担部分责任
CB公司可依据供货合同就损失要求C建材公司和D水泥厂赔偿
DC建材公司认为水泥经B公司检验合格后接收，不应承担责任
E因为水泥不合格原因导致损失，A公司应直接向C建材商和D水泥厂索赔
水泥进场时，监理方应（）。
A平行检验
B抽样检查
C见证取样
D破坏试验
E理化检验
对第二种情况，关于监理单位责任，正确的是（）
A监理单位无任何过失，不承担责任
B监理单位应承担监理失职责任
C监理单位应依据损失对A公司赔偿
D监理单位根据监理合同的约定承担赔偿
E监理单位可向供货分包单位C、D索赔
C监理单位审批同意，也应承担一定的费用补偿
D本着谁受益、谁承担责任的原则，H公司专利权完全是用于A公司的工程，所以H公司的损失和专利费用不应由B公司承担，应由A公司承担
E损失赔付A、B双方协商确定
依据施工合同，由甲方提供的材料，乙方应承担哪些责任义务？（）
A乙方接到甲方到货通知后，应派人与甲方共同清点
B妥善保管到货材料，经清点后发生损坏丢失，应予以赔偿
C负责工程材料使用前的试验和检验；费用由甲方承担。试验通过，则甲方不再对材料质量负责。
D甲方供应的材料，乙方不承担任何义务
E甲方材料数量不足时，乙方可根据需要使用性能相同的代用材料。
下列哪些应是监理工程师在施工监理活动中的工作？（）
A审核承包商的材料供应计划
B材料供应商必须经监理指定批准
C承包商的索赔的审批
D督促承包人将不合格材料的清退出场
E专利技术或特殊工艺的运用的审核批准
在水泥厂和冶金厂中常用高压电对气溶胶作用来除去烟尘，以减少对空气的污染，这种做法所应用的原理是（）
A、布朗运动
B、丁达尔效应
C、电泳
D、渗析
小华的家乡正在进行新农村建设，他爸爸在南涧水泥厂购买了100吨水泥，经与水泥厂老板协商，计划租用该厂A、B两种型号的汽车共6辆，用这6辆汽车一次将水泥全部运走，其中每辆A型汽车最多能装该种水泥16吨，每辆B型汽车最多能装该种水泥18吨，已知租用1辆A型汽车和2辆B型汽车共需要费用2500元，租用2辆A型汽车和1辆B型汽车共需要费用2450元，且同一种型号汽车每辆租车费用相同．（1）求租用一辆A型汽车、一辆B型汽车的费用分别为多少元？（2）小华的爸爸计划此次租车费用不超过5000元，通过计算求出小华的爸爸有哪几种租车方案？
王某是某水泥厂的包装工,在给水泥装袋的过程中可以接触到水泥粉尘。按照规定,水泥厂必须每年都安排王某进行职业健康检查。
“长城”水泥厂为一普通合伙企业，甲为事务执行人。后合伙企业发现，甲又被聘为“长江”建筑材料有限责任公司的销售主管，并于近期甲以建筑材料有限公司的名义大量销售“长江”牌水泥。针对这种情况，下列处理中不符合《合伙企业法》的是
共用题干某水泥厂年产水泥100万吨，每吨水泥的成本为900元，为了降低成本，减少环境污染、降低消耗和稳定产量，需要进行技术改造。如果进行技术改造，需耗资8000万元，技术改造完成后，每吨水泥的成本降低至850元，环境污染问题、消耗过高问题和产量不稳问题，均能得到一定程度的解决，假设标准投资效益系数为0.3。根据以上资料，回答下列问题。该水泥厂进行技术改造项目的技术可行性分析，分析的核心是。
某水泥厂二期项目，在5km范国内淘汰500万吨/年产能的基础上进行，大气环境影响评价等级为二级，Dl0%=5500m，本项目环评需要分析的污染源包括
(2016年)某水泥厂二期项目，在5km范围内淘汰500万吨/年产能的基础上进行，大气环境影响评价等级为二级，本项目环评需要分析的污染源有
(2019年)某水泥厂项目对所有网格点pm2.5年均浓度贡献值为1.25ug/m3,日均浓度为2.54ug/m3，区域削减源对所有网格点pm2.5年均浓度贡献值为1.64ug/m3,日均浓度为3.42ug/m3，则该项目预测范围内年平均浓度质量变化率K值为
下列选项中，不执行《大气污染物综合排放标准》的有
确定水泥厂回转窑主机及附属设备的纵、横向基准线，应
属于单项工程的是【】
水泥厂生产水泥的同时，开发和生产水泥预制构件产品。该厂实施的这种战略叫()。
2015年12月郑州“上合峰会”期间，政府为了改善大气环境，采取了很多措施；如关停周边电厂和水泥厂，市内车辆限行等．请作答以下问题（1）电厂煤不充分燃烧会带来很多污染物，为了使煤充分燃烧，可以采取哪些措施？（写出一条即可）（2）乙醇是一种“绿色能源”，汽车使用乙醇汽油有利于保护环境．请写出乙醇完全燃烧的化学方程式．
如图是某水泥厂2004年一至四月份产量统计图，根据统计图回答问题．（1）这是一个统计图．（2）一至四月份平均每月产水泥吨．（3）一月份比三月份少%．（4）月份产量最大．
如图是某水泥厂2012年二～五月份的产值统计图．（1）求出二～五月份平均每月的产值是多少万元．（2）五月份的产值比四月份的产值降低了百分之几？（3）你从图中还可以得到什么信息？（写出一条即可）
某水泥厂2004年-2007年产量统计图如图（1）2004年-2007年水泥产量平均每年是万吨．（2）水泥产量最多的一年比最少的一年多%（3）2004年-2007年水泥产量变化趋势是．
“万年青水泥厂”是我市的大型企业，在省内外享有名气，如图是该厂2008年产值统计图．①这是统计图，第二季度的生产量万吨．②全年平均每月的销售量是多少万吨？③第三季度的生产量比第二度季的生产量少百分之几？④请你分析一下全年呈减产趋势的原因．
某水泥厂3个星期生产了231吨水泥，平均每天生产水泥吨，照这样计算，生产264吨水泥需要天．
一个一个水泥厂，前两天每天都生产水泥85吨，后两天的产量是前两天的2倍，这个水泥厂这些天平均每天生产水泥多少吨？
水泥厂有356吨水泥，已经运走了212吨，剩下的想用载重8吨的货车一次运完，需要多少辆这样的货车？
《劳动法》
张某到一家水泥厂工作，在用工时双方未订立书面劳动合同。工作9个月后双方订立书面劳动合同，张某的下列要求符合法律规定的是（）
A.双方应签订无固定期限劳动合同
B.用人单位支付过去9个月每月2倍的工资
C.用人单位支付1个月工资的赔偿金
D.用人单位支付1个月工资的经济补偿
阅读图文材料，完成下列要求。
（1）描述梅州酸雨危害的季节变化规律，并分析原因。
（2）推测引起2010-2014年梅州酸雨pH值变化的原因。
（多选题）因所在的水泥厂没发放口罩，小张体内吸人灰尘而呼吸困难。小张以此理由向厂方提出入院检查和休假调养，厂方以要赶货为由不予批准。厂方侵犯了小张
A.取得劳动报酬的权利B.获得劳动安全卫生的权利
C.休息休假的权利D.享受社会保险和福利的权利
(1)化工厂宜布局在处，理由是。
(2)自来水厂宜布局在处，理由是。
(3)钢铁厂宜布局在处，理由是。
(4)水泥厂宜布局在处，理由是。
(5)印刷厂宜布局在处，理由是。
下图为某城镇风频图及工业规划示意图，水泥厂有大气污染和固体废弃物污染，造纸厂和印染厂有水污染，石化厂有大气污染和水污染。据此完成下列问题。
29．对该城镇环境影响最小的工厂是
A．①B．②C．③D．④
30．甲地适宜规划
A．休闲度假村B．高档住宅小区
C．中心商务区D．仓储物流中心
中国近代著名实业家刘鸿生于1923年创办华商上海海水泥厂，生产的象牌水泥在上海等地取得市场优势地位，但很快受到国内启新洋灰公司的马牌水泥和日本小野田水泥厂的龙牌水泥的猛烈冲击，市场上形成了象、马、龙三者的混战局面。这反映了()
A．一战后中国民族资本主义有了迅猛的发展
B．中国近代民族资本主义的发展始终受到外国资本主义的压制
C．这种公平竞争的局面有利于中国民族资本主义的发展
D．一战后中国民族资本主义生存艰难但仍勇于前行
下列现象与胶体的性质无关的是
A．江河的入海口易形成沙洲
B．水泥厂、冶金厂常用高压电进行除尘
C．医院里对肾衰患者进行血液透析
D．氯化钠溶液中加入硝酸银溶液产生白色沉淀
读下图，回答42--43题
42．与图中阴影部分A相符的一组工厂（）
A．水泥厂、炼油厂
B、发电厂、钢铁厂
C、印染厂、酿造厂
D、化工厂、炼油厂
43．从环保考虑，A类工业布局的原则（）
A．主导风的下风向，流经城区河流的下游
B、主导风向的上风向，流经城区河流的下游
C、最小风频的下风向，流经城区河流的上游
D、最大风频的上风向，流经城区河流的下游
阅读下列材料，回答问题。（17分）
材料一老牌国有企业哈尔滨水泥厂生产的“天鹅”牌水泥在东北市场上家喻户晓，但自去年以来，煤、电、油、运等生产成本上涨，全行业大面积亏损；恰在此期间，以新型干法水泥生产线建设为起点，全国水泥企业扩能改造进入了群雄逐鹿的“战国时代”，市场竞争日趋激烈，哈尔滨水泥厂的好日子戛然而止：年利润锐减并出现巨额亏损，流动资金枯竭，职工工资停发，一些职工被迫待岗。
材料二国有控股公司——吉林亚泰(集团)股份有限公司，凭借所拥有的4条先进的新型干法窑外分解熟料生产线和年产600万吨的生产能力，迫切需要把企业做大做强，成为真正的“东北王”。他们果断决策，出资1.53亿元将哈尔滨水泥厂改造为有限责任公司，其性质为国有参股——亚泰以购得的全部净资产出资，持99%股权，当地政府保留1%股权，不参与其分红及管理，只对职工安置具有一票否决权。
根据以上材料，请回答：
(1)吉林亚泰集团对哈尔滨水泥厂的收购属于企业的何种经济行为？有什么积极作用？
（4分）
(2)比较材料一、二，说明企业怎样才能做到持久的成功经营？（6分）
(3)为适应市场经济发展要求，原哈尔滨水泥厂的下岗待岗工人应树立什么样的就业观念？（4分）
某城镇冬季盛行西北风，夏季盛行东南风，计划在这里建一座大型水泥厂，为保护环境，比较合理的区位应是：
A.建在城镇东北部远郊区B.建在城镇东南部远郊区
C.建在城镇西北部远郊区D.建在城镇内西南部
读某地城市规划图，回答问题（图中箭头所示为盛行风向）（共12分）。
A．水泥厂B．印染厂C．电镀厂D．火电厂
E．服装加工厂F．菜地G．农田
（1）图中工厂中有两处区位选择不合理的地方，请指出并说明理由：
①厂不合理，理由：。
②厂不合理，理由：。
（2）从不同类型的农业，单位面积的产值不同，所需土地面积的大小不同等方面考虑，F和G布局是否合理：；理由：。
（3）图中布局合理的工厂是厂、厂、厂。
从工业废弃物对环境影响的角度考虑，图3中数码表示的工业部门排序正确的是()
甲：①水泥厂②火电厂③印染厂④炼油厂
乙：①钢铁厂②化工厂③皮革厂④电镀厂
丙：①炼油厂②水泥厂③火电厂④造纸厂
丁：①钢铁厂②印染厂③化工厂④酿造厂
A．甲B.乙C.丙D.丁
某城市准备建商场、码头、自来水厂、化工厂、钢铁厂、水泥厂，读下面某城市规划图，回答下列问题。（14分）
(1)请根据城市工业布置的基本原则和环境因素考虑，适当布局下列产业部门，将答案代号填入空格：（6分）
商场________，码头________，自来水厂________，
化工厂________，钢铁厂________，水泥厂________。
(2)简述以下工业布局的理由：（8分）
化工厂；
钢铁厂；
从工业废弃物对环境影响的角度考虑，右图图中表示的工业部门，排序正确的是（）
A.①火电厂②水泥厂③酿酒厂④钢铁厂B.①皮革厂②化工厂③水泥厂④火电厂C.①造纸厂②化工厂③火电厂④钢铁厂D.①电镀厂②水泥厂③酿酒厂④钢铁厂
某城市准备建商场、码头、自来水厂、化工厂、钢铁厂、水泥厂，读下面某城市规划图，回答下列问题。
(1)请根据城市工业布置的基本原则和环境因素考虑，适当布局下列产业部门，将答案代号填入空格：
商场________，码头________，自来水厂________，化工厂________，
钢铁厂________，水泥厂________。
(2)简述以下工业布局的理由：
化工厂__________________________________________
钢铁厂____________________________________________________________；
从工业废弃物对环境影响的角度考虑，图中数码表示的工业部门排序正确的是（）
A.①水泥厂②火电厂③印染厂④炼油厂
B.①钢铁厂②化工厂③保温瓶厂④电镀厂
C.①炼油厂②火电厂③水泥厂④保温瓶厂
D.①化工厂②砖瓦厂③钢铁厂④印染厂
甲公司因建楼急需水泥,遂向乙水泥厂发函称:我公司愿购贵厂XX型号水泥50吨,单价300元/吨,货到付款。第二天,乙水泥厂向甲公司发出货物。下列说法正确的是()
A.甲公司发函的行为是要约邀请
B.乙公司发货的行为不构成承诺,因为承诺须以通知的方式发出
C.乙公司发货的行为构成承诺,货物到达甲公司时承诺生效
D.乙公司发货的行为构成承诺,货物发出时承诺生效
符合“北京市2012—2020年大气污染治理措施”要求的是
A.水泥厂迁往河北省B.严控电镀企业发展
C.提高电动汽车比重D.京郊扩大水能发电
下列工业的区位选择正确的是：()
A.造纸厂应布局在河流的上游
B.水泥厂应布局在最小风频的下风地带
C.发电厂应远离居民区和农田
D.化工厂应远离水源地及河流的上游，且应布局在居民区的最小风频的下风地带
关于污染严重的工业的区位选择，下列叙述错误的是()
A．水泥厂设置在居民区最小风频的上风地带
B．印染厂远离水源地及河流上游地区
C．发电厂设置在与常年盛行风向垂直、远离居民区和农田的地方
D．化工厂设置在居民区最大风频的上风地带和河流上游地区
读图，据此完成13～14题。
13．与图中阴影部分A相符的一组工厂是()
A．水泥厂、炼油厂B．发电厂、钢铁厂
C．印染厂、酿造厂D．化工厂、炼油厂
14．从环保角度考虑，A类工业布局的原则是()
A．主导风向的下风向，流经城区河流的下游
B．主导风向的上风向，流经城区河流的下游
C．最小风频的下风向，流经城区河流的上游
D．最大风频的上风向，流经城区河流的下游
读“某生态工业园区示意图”，完成下面小题。
28.据图判断，甲、乙、丙三工厂分别是()
A.板材厂、水泥厂、硫酸厂
B.板材厂、硫酸厂、水泥厂
C.水泥厂、硫酸厂、板材厂
D.硫酸厂、板材厂、水泥厂
29.关于该生态工业园区的说法，正确的是()
A.核心生产企业是火电厂
B.园区实现了污染物零排放
C.制药厂原料可再生
D.废弃物均实现了循环利用
读我国华北东部地区某城镇布局图，完成下列小题。
5.该城镇的工厂布局合理的是
A.①处建物流仓库B.②处建水泥厂
C.③处建食品加工厂D.④处建化工厂
6.据图分析，该城镇存在的主要问题是
A.城市环境污染严重B.城区内部交通不便
C.内部空间结构不合理D.城市二、三产业落后
读材料，回答下列问题。
材料一:我国北方M市为改善城乡居民居住环境，将老城区钢铁厂、柴油杌厂、拖拉机厂、水泥厂等多家落后产能的大中企业进行改造、搬迁，全カ建设宜居宜业的商业、工业和文教聚集区
材料二:下图为“M市城市规划图
（1）在城市规划图中，地租最高的功能区是（请填序号)。
（2）②、③、④表示不同的城市功能区，其中表示高级住宅区的是(请填序号)，判断理由是。
（3）列举M市对老城区传统工业的改造措施。
（4）M市拟在功能区②和③之间建设生态走廊，其作用是。
阅读材料},回答下列问题。
材料一我国北方M市为改善城乡居民居住环境,将老城区钢铁厂、柴油机厂、拖拉机厂,水泥厂等多家落后产能的大中型企业进行改造、搬迁,全力建设宜居宜业的商业、工业和文教聚集区
材料二下图为“M市城市规划图”
(1)在城市规划图中,①表示的功能区是,该功能区布局在此处的有利条件有、。
(2)②、③、④表示不同的城市功能区,其中表示工业区的是，判断理由是、。
(3)老城区企业向工业区集聚,这有利于企业。
图8为俄罗斯主要水泥厂分布示意图，读图回答13—14题。
图8
13、从水泥厂分布情况，可推测俄罗斯（）
A、地势中部高，四周低B、矿产资源主要集中在西部
C、东部人口密度较西部小D、东部经济较西部发达
14、以下不属于甲水泥厂区位优势的是（）
A、临近海港、交通便利B、经济发展、市场需求
C、气候温暖、人口众多D、临近边界、便于出口
据记载：从1900年至1911年间，广州市先后出现了水泥厂、针织厂、火柴厂、造纸厂、自来水厂、电力公司、机器厂等20个工业门类的工厂共33家，其中有不少还是中国民族工业的“鼻祖”。当时广州市出现以上现象的主要原因是()A．“实业救国”思潮方兴未艾
B．相对有利的国际和国内形势C．广州是外资输入的主要地区
D．政治革命推动生产关系变革
（多选）下列属于预防静电危害的做法是（）
A．水泥厂利用静电除去废气中的粉尘
B．在高大建筑物的顶端安装避雷针
C．在制造轮胎的橡胶中添加导电材料
D．行驶中的油罐车尾带一条拖地的铁链
（多选）下列属于预防静电危害的做法是
A．在高大的建筑物顶端安装避雷针B．水泥厂利用静电除去废气中的粉尘
C．在制造轮胎的橡胶中添加导电材料D．行驶中的油罐车尾带一条拖地的铁链
下图“有关工厂设施与其所造成的环境污染示意图”，下列各排序正确的是
A．①电镀厂②冶炼厂③飞机场④水泥厂
B．①电镀厂②水泥厂③冶炼厂④飞机场
C．①冶炼厂②水泥厂③电镀厂④飞机场
D．①水泥厂②电镀厂③飞机场④冶炼厂
下列企业布局的主导因素基本相同的是
A．有色冶金厂、制糖厂B．啤酒厂、面包厂
C．服装加工厂、水泥厂D．电子设备制造厂、火电厂
水泥厂、发电厂、电石厂排放的气体加剧了温室效应，使全球气候变暖，加剧冰雪的消融。要想减缓这一现象发生，未来人类最理想的燃料是()
A．无烟煤B．石油C．天然气D．氢气
下列不是预防静电危害的做法是
在水泥厂和冶金工厂中，常用高压电对气溶胶作用来除去烟尘，以减少其对空气的污染，这种做法所应用的原理_________________________．
下图是“有关工业与其污染”示意图，正确的排序是[
A.①电镀厂②冶炼厂③飞机场④水泥厂
B.①冶炼厂②电镀厂③水泥厂④飞机场
C.①电镀厂②水泥厂③冶炼厂④飞机场
D.①水泥厂②冶炼厂③飞机场④电镀厂
下列企业最应布局在居民区下风向地区的是（）
A．服装厂B．饮料厂c．手机装配厂D．水泥厂
读“曹妃甸工业循环示意图”，回答1—2题：
1．若Ｈ是一个工厂，最适宜的是（）（）
A．硫酸厂B．水泥厂
C．玻璃厂D．钢铁厂
2.该工业生产模式对环境的直接影响是（）
A．减少噪音B．保持水土
C．减少污染D．绿化环境
下列事实与胶体性质无关的是（）
A.水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘，减少对空气的污染
B．将植物油倒入水中用力搅拌形成油水混合物
C．一束平行光线射入氢氧化铁胶体里，从侧面可以看到一条光亮的通路
D．氢氧化铁胶体中滴入稀硫酸，先看到红褐色沉淀生成而后沉淀溶解
(1)化工厂宜布局在处（填图中的字母，下同），理由是
。
(2)自来水厂宜布局在处，理由是
(3)钢铁厂宜布局在处，理由是
(4)水泥厂宜布局在处，理由是[来
工业企业:①电子工业②家具制造③石油加工④普通服装厂⑤印刷厂⑥甜菜制糖⑦水泥厂⑧有色冶金,其布局主导因素的说法正确的是:
A．主要考虑劳动力因素的有:①⑤⑥
B．按接近原料产地的有:③④⑥⑦
C．按接近能源供应地的有:③④⑧
D．按接近消费市场的有:②③⑤
下列工厂中特别容易污染水源的是
①电镀厂②皮革厂③水泥厂④酿造厂⑤发电厂⑥纺纱厂
A．①②B．③④C．⑤⑥D．③⑤
“绿色食品”和“白色污染”是指
A．绿颜色的食品和白色建筑物
B．有叶绿素的食品和水泥厂排放的白色粉尘
C．安全无公害的营养食品和聚乙烯等白色塑料垃圾
D．经济附加值高的营养食品和治炼厂的白色烟尘
下图为某电厂循环经济利用图，读图完成
下列各组工厂之间存在上下游产业关系的是
A.水泥厂与供热厂B．石膏板材厂与水泥厂
C．发电厂与H厂D．污水处理厂与H厂
根据下图甲、乙、丙、丁四幅图回答
若四幅图的布局均合理，而箭头所示为河流流向，则该工厂可能为
A．造纸厂B．水泥厂C．钢铁厂D．自来水厂
若四幅图的布局均合理，而箭头所示为风向，则该工厂可能为
A．印染厂B．水泥厂C．钢铁厂D．水电厂
下面是“有关工厂设施与其所造成的环境污染示意图”，如图所示，下列各组排列顺序正确的是
A.①造纸厂②水泥厂③钢铁厂④飞机场
B.①造纸厂②钢铁厂③飞机场④水泥厂
C.①钢铁厂②水泥厂③造纸厂④飞机场
D.①水泥厂②造纸厂③飞机场④钢铁厂
下图为某城市工业分布示意图，读图完成
丁地适合布局
A．纺织厂B．造纸厂
C．水泥厂D．钢铁厂
从工业废弃物对环境影响的角度考虑，右图中数码表示的工业部门排序正确的是
丙：①炼油厂②水泥厂③火电厂④皮革厂
丁：①化工厂②酿造厂③钢铁厂④印染厂
A.甲、乙B.乙、丙C.丙、丁D.乙、丁
读图7，完成18～19题。
18．从工业废物对环境影响的角度考虑，图中数码表示的工业部门排序正确的是
A．①水泥厂②火电厂③印染厂④炼油厂
B．①钢铁厂②化工厂③保温瓶厂④电镀厂
C．①炼油厂②水泥厂③火电厂④普通服装厂
D．①化工厂②水泥厂③钢铁厂④印染厂
19．下列对①～④类工业区位选择的叙述正确的是
A．①远离城市居民区B．②最小风频的上风向
C．③居民区附近D．④城市河流上游
下图是某电厂循环经济利用图，读图回答
下列各组工厂之间存在投入产出关系的是
A．水泥厂与供热厂B．石膏板厂与水泥厂
C．发电厂与B厂D．污水处理厂与B厂
根据下图提供的信息，回答
如果计划在①城建一个水泥厂，从保护城市大气环境考虑，厂址选择正确的是
A．城市的东南郊B．城市的东北郊C．城市的西南郊D．城市的西北郊
读“有关工厂与其所造成的环境污染示意图”，判断下列各组排列顺序正确的是
A．①造纸厂②水泥厂③钢铁厂④飞机场
B．①造纸厂②钢铁厂③飞机场④水泥厂
C．①钢铁厂②水泥厂③造纸厂④飞机场
D．①水泥厂②造纸厂③飞机场④钢铁厂
读下图，完成下题。
从工业废物对环境影响的角度考虑，图中数码表示的工业部门排序正确的是()
下图为某城市两十工业区的分布示意图，东部工业区包
括冶炼厂、钢铁厂、石化厂等，西部工业区包括焦化厂、水泥厂等。该地盛行南风，回答下列问题。
(1)判断东部工业区的选址是否合理，并说明理由。
(2)20世纪80年代以来，随着城区不断扩展，要求西部工业区中的焦化厂、水泥厂搬辽的呼声越来越大。为什么
某地有大型黄铜矿和煤矿，计划在该地建①水泥厂，②火电厂，③硫酸厂，④冶炼厂。右图是其生产联系图，读图回答
该图所示的工业生产过程中，最有可能引发的环境问题是
A.水土流失B.酸雨C.沙尘暴D.土地荒漠化
某地有大型黄铜矿和煤矿，计划在该地建①水泥厂，②火电厂，③硫酸厂，④冶炼厂。下图是其生产联系图，读图回答
图中数字所代表的工厂正确的是
A.Ⅰ—①B.Ⅱ—②C.Ⅲ—③D.Ⅳ—④
下图4为某城市规划图，下列工业布局不正确的是
A.①自来水厂B.②水泥厂C.③发电厂D.④印染厂
图是某城市及其郊区示意图，该城市主导风向为偏北风。(13分)
（1）该城市拟建：服装厂，水泥厂疗养院自来水厂，仓库。请在图中A、B、C、D、E处选择适合的厂址，并说明选择的理由。
①服装厂设在地，理由：
。（3分）
②水泥厂设在地，理由：
（2）有人建议仓库建在A地，说明其有利的区位条件：
。（2分）
（3）图中城市形成的主导因素是（）（2分）A．铁路B．公路C．河流D．地形
（4）该市某中学地理兴趣小组开展对本地区商业网点调查社会实践活动，结果反馈图示东部区域商业网点密度小。分析原因：
读冀北某地等高线地形图，回答
图中有甲、乙、丙、丁四座小水泥厂，原料主要来自采石场，产品主要外运，若在环境整治中只保留一座，应保留
A．甲B．乙C．丙D．丁
对以下两张照片的解读，正确的是
1956年1月河北唐山启新水泥厂庆祝1956年1月沈阳市庆祝公私合营及
社会主义改造的伟大胜利照片社会主义改造完成照片
①民众庆祝企业新生、经营者新生之“双喜”
②国家对私有制经济的改造取得根本性胜利
③国家对工商业改造的最高形式是公私合营
④当时个人崇拜已经非常突出
A.①③B.②④C.①③④D.②③④
4月的浙江安吉，竹林摇曳、绿水清波，一派魅力江南好风光。但在十多年前，这里自办不少水泥厂和开采石灰岩的矿山，环境受到破坏。县里下决心关停矿山，倾力建设“美丽乡村”，开启了在发展中保护、在保护中发展的全新路径，使村庄美丽起来，让生态产生效益。不仅在安吉，还有德清、富阳、临安、诸暨、丽水、衢州等地，乡村面貌也焕然一新，美丽公路串起“美丽乡村创建先进县示范县”、“整乡整镇美丽乡村”、“精品村”、“美丽庭院”等，带动浙江乡村整体人居环境领先全国。这段文字的主旨是（）
A.保护生态环境的重要性B.通过保护“美丽生态”改善农村人居环境C.建设“美丽乡村”D.开启在发展中保护、在保护中发展的全新路径
甲、乙、丙是A市三家最大的水泥厂。为了获得更多的利润，甲、乙、丙达成了协议，共同涨价。根据我国《反垄断法》，下列说法正确的是()。
A.甲、乙、丙的行为属于经营者合并B.甲、乙、丙的行为属于协作互惠，公平竞争C.甲、乙、丙达成的协议属于垄断协议D.甲、乙、丙的行为属于滥用行政权力排除、限制竞争
某水泥制造厂拖欠某银行贷款1000万元，银行经多次催讨后，决定向水泥厂所在地法院申请支付令。法院受理后经审查认为申请成立。对此，下列哪一（些）说法不正确？（）
A.由于本案所涉及的金额巨大，基层法院对此案没有管辖权
B.如果送达支付令时，水泥厂拒绝接收，法院也不得留置送达
C.如果水泥厂在法定期限内提出的书面异议成立，法院将裁定终结督促程序并转人诉讼程序，但银行不同意提起诉讼的除外
D.如果法院认为发出的支付令确有错误的，符合条件时可以撤销
A.付款与开发票之间是因果关系，客户的发票就是付款凭证B.因老张与客户之间只有口头约定，老张要钱行为于法无据C.老张和客户之间的纠纷属买卖合同纠纷D.老张与客户之间的纠纷属一般借贷纠纷
甲施工单位从乙水泥厂购买袋装水泥100吨，对水泥应该实施（）。
A、全检B.免检C.抽检D.无损检验
为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设;另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件
事件1A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期;个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。
事件2B公司在施工过程中因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元;150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元;因大暴雨成灾停工3天;设备安装工程量经核实增加费用4万元;因材料涨价，增加费用20万元;非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。
事件3C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。
事件4在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。
本题知识点机电工程项目施工管理,
1)按机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程
本案例包括的项目有
(1)改建项目原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，改成日产1000吨的干法生产线属于改建项目。(2)复建项目因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设属于复建项目;(3)新建项目另外征用土地，再独立建设一天日产8000吨干法生产线属于新建项目。
2)针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素
在事件1中，选择制造商主要考虑下述情况
(1)供货商的地理位置。
(2)技术能力、生产能力。
(3)生产任务的饱满性。
(4)供货商的信誉。
3)分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。
索赔的费用和工期
(1)设备延期交付，不能索赔，原因是采用PC合同，B公司负责设备的采购。
(2)150吨吊车发生的损失，可以索赔工期和费用，原因是大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
(3)因大暴雨成灾属于不可抗力，可以索赔工期。
(4)安装工程量增加，可以索赔费用，因工程量按实核算。
(5)材料涨价，不可以索赔，因为采用固定综合单价计价。
(6)设计变更增加费用，可以索赔。
因此可索赔的费用为2+4+16=22万元，可索赔的工期为4+3=7天。
4)事件3中，变压器空载试运行应达到几个小时试运行中还应记录哪些技术参数
变压器空载运行24h，无异常情况，方可投入负荷运行。变压器试运行要还应记录的技术参数有冲击电流、二次电压、温度。
5)事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容
背景资料
为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件
事件1A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。
事件2B公司在施工过程中因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。
1）按机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？
（1）改建项目原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，改成日产1000吨的干法生产线属于改建项目。（2）复建项目因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设属于复建项目；（3）新建项目另外征用土地，再独立建设一天日产8000吨干法生产线属于新建项目。
2）针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素？
（1）供货商的地理位置。
（2）技术能力、生产能力。
（3）生产任务的饱满性。
（4）供货商的信誉。
3）分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。
（1）设备延期交付，不能索赔，原因是采用PC合同，B公司负责设备的采购。
（2）150吨吊车发生的损失，可以索赔工期和费用，原因是大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
（3）因大暴雨成灾属于不可抗力，可以索赔工期。
（4）安装工程量增加，可以索赔费用，因工程量按实核算。
（5）材料涨价，不可以索赔，因为采用固定综合单价计价。
（6）设计变更增加费用，可以索赔。
4）事件3中，变压器空载试运行应达到几个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？
5）事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？
甲水泥厂将乙钢材厂用于抵账的一批钢材出售给丙施工单位，则该钢材买卖合同（）。
A、为有效合同
B、因乙超越经营范围而无效
C、因乙超越经营范围而效力待定
D、因乙超越经营范围而可撤销
A、品种法
B、分批法
C、分步法
D、分类法
某安装公司承建一水泥厂机电工程，合同造价2400万元，其中主材料费和非标设备制安费占65％，工期为B个月。合同约定(1)工程用主材料和设备由甲方供货，其价款在当月发生的工程款中抵扣。(2)甲方向乙方支付预付款为合同价的20％，并按起扣点发生月开始按比例在月结算工程款中抵扣。(3)工程进度款按月结算。(4)工程竣工验收交付使用后的保修金为合同价的5％，竣工结算月一次扣留。安装公司承建的水泥厂机电工程，按合同要求内容全部完工，验收前自检发现的不合格项已进行了处理，并做好了竣工验收的准备工作；在进行竣工验收的检查工作中，工程技术资料完整，通过验收。问题?1．工程价款的结算方式主要有哪些?2．该工程按合同规定项目全部完成，竣工验收合格后，进行竣工结算时还应考虑哪些费用应抵扣或扣留?3．验收前自检发现不合格项应怎样处理?4．安装公司竣工验收要做好哪些准备工作
根据材料，回答题。某水泥厂年产水泥100万吨，每吨水泥的成本为900元，为了降低成本，减少环境污染，降低消耗和稳定产量，需要进行技术改造。如果进行技术改造需耗资8000万元，技术改造完成后，每吨水泥的成本降低至850元，环境污染问题、消耗过高问题和产量不稳问题均能得到一定程度的解决。假设标准投资效益系数为0．3。该水泥厂进行技术改造项目的经济可行性分析时，需要对技术改造方案的（）进行对比分析。
A．总投资与总产量A．200000B．总产量与经济效益B．860000C．总投资与经济效益C．250061D．总投资与投资回收期D．600000
一、背景??某公司承建一水泥厂的输煤系统改扩建工程，按合同要求内容已全部完工，并进入试运转的尾声，为了下一步顺利进行竣工验收的检查工作，该公司邀请业主代表和监理工程师共同参加关键设备的试运转，卸煤机桥臂起板时，电动机转子电阻器有白色烟雾冒出，施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执；验收前自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足，经查明原因得到妥善处理，最终业主和监理同意启动竣工验收程序。二、问题1．卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾的原因，其查明途径是什么2．验收前自检发现不合格应怎样处理3．建设单位接受施工单位竣工验收申请报告后应怎样展开工作4．竣工验收合格后，建设单位尚需要做什么工作
某水泥厂存在严重的防尘危害，为减少和消除粉尘危害，该厂某焦化厂配煤操作岗位，检测出的粉尘浓度超过国家标准。工厂为降低粉尘浓度，减少对职工身体的危害卜物料输送时采用水雾化喷洒降尘、地面洒水等形式的湿式作业，但发现湿式作业对降低粉尘浓度的效果并不明显，其主要原因是（??）。
A．粉尘比重较轻B．粉尘比重较重C．粉尘的亲水性强D．粉尘的亲水性弱
根据以下内容，回答题。某水泥厂年产水泥100万吨，每吨水泥的成本为900元，为了降低成本，减少环境污染，降低消耗和稳定产量，需要进行技术改造。如果进行技术改造，需耗资8000万元，技术改造完成后，每吨水泥的成本降低至850元，环境污染问题、消耗过高问题和产量不稳问题，均能得到一定程度的解决，假设标准投资效益系数为0．3。根据以上资料，回答下列问题该水泥厂进行技术改造项目的经济可行性分析时，需要对技术改造方案的（）进行对比分析。
A．总投资与总产量B．总产量与经济效益C．总投资与经济效益D．总投资与投资回收期
2010年6月8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥lOOt。要约中要求水泥厂在2010年6月12目之前作出答复，但是水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2010年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。则下列说法中错误的是（）。
A．该项目经理收到该回复后合同生效B．该迟到的承诺是否有效，由该项目经理决定C．如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂D．如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂
根据案例背景，回答题某项目经理委托李辉去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的强度等级。于是李辉就与水泥厂签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，这个项目经理才发现这提早强水泥，而早强水泥不适合目前要修建的工程，于是拒绝接受，请据此回答问题依据代理的依据不同，代理可分为（）。
A．委托代理B．表见代理C．法定代理D．指定代理E．无权代理
根据案例背景，回答题。某项目经理委托李辉去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是李辉就与水泥厂签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，这个项目经理才发现这是早强水泥，而早强水泥不适合目前要修建的工程，于是拒绝接受，请据此回答问题依据代理的依据不同，代理可分为（）。
2006年8月8日，G建筑公司与H水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同中约定H水泥厂于2006年10月8日向G建筑公司交付水泥500吨。同时，也签订了一个定金合同，合同中约定G建筑公司要交付5万元作为定金。但是G建筑公司业务人员由于工作繁忙，一直没有实际交付定金。2006年9月5日，G建筑公司收到H水泥厂的通知，通知中明确表明H水泥厂不能按时交付水泥。则下面说法正确的是（）。
A．H水泥厂应该双倍支付定金10万元B．由于没有实际交付定金，H水泥厂不承担任何责任C．G建筑公司无权要求H水泥厂交付定金，但可以要求其承担违约责任D．由于没有到约定交付水泥的日期，H水泥厂无须承担违约责任
A．由F水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元B．由F水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元C．由H水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元D．由H水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元
某建筑工程公司自华山水泥厂购进水泥900吨，价款30.15万元，货款未付，这种商业信用形式是（）。
A．赊购商品B．以货易货C．同业资金拆借D．现金销售
某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。
A．采取欺诈手段B．采取胁迫手段C．超越经营范围D．无效代理
A、要约邀请
B、要约
C、承诺
D、新要约
A、沈阳防爆厂
B、鞍山钢铁
C、辽宁水泥厂
D、汉阳钢厂
A、方采购方合同中未约定不可抗力免责条款，则水泥厂应承担违约责任
B、若发生地震后水泥厂及时通知了施工单位，则不应承担违约责任
C、若双方采购合同中约定不可抗力免责条款，则水泥厂不应承担违约责任
D、无论合同中是否约定不可抗力条款，水泥厂延迟运输，应承担违约责任
E、地震属于法定的不可抗力
A、监理单位名称
B、使用工程的名称
C、检测单位名称
D、使用的工程部位
E、建设单位名称
A、典型调查
B、重点调查
C、抽样调查
D、普查
A、钢球
B、钢段
C、钢棒
B、施工工程的名称
A、乙
B、丙
C、王某
D、水泥厂厂长
A、如果环境保护行政主管部门要求该厂限期治理完毕，到期该厂却未能完成任务，环保行政主管部门可以责令该厂停产、关闭
B、环保行政主管部门在该厂限期治理逾期未完成治理任务，可对该厂有关责任人员给予行政处分（造成严重后果的，给予行政处分）
C、当地有40户农民受到损害，只有11户向法院起诉要求该厂赔偿损失。一旦法院判决这11家农户胜诉，在诉讼时效期2年内，其余29家农户可直接适用该判决（查诉讼法）
D、如水泥厂对环保行政主管部门的处罚决定不服，不必先向作出处罚决定的上一级机关申请复议，即可直接向人民法院起诉
根据经济基础理论，下列哪些选项属于基础产业()
A．钢铁企业
B．自来水厂
C．建筑装修公司
D．大型水泥厂
E．软件开发公司
反应前
反应后
实验数据
烧杯和稀盐酸的质量
石灰石样品的质量
烧杯和其中混合物的质量
180g
12．5g
188．1g
(1)计算生成二氧化碳的质量？(2)求该石灰石中碳酸钙的质量分数？
150g
12.5g
158.1g
（1）根据质量守恒定律可知，反应中生成二氧化碳的质量为_____g。（2）求该石灰石中含碳酸钙的质量分数_____。
序号
加入稀盐酸的质量／g
剩余固体质量／g
第1次
50
11
第2次
6
第3次
3.2
第4次
m
（1）表中m的数值为；石灰石纯度是。（2）求第2次反应完毕后所得溶液溶质的质量分数(写出解题过程，结果精确到0.1﹪)
某水泥厂职工王某因长期接触粉尘，在某次体检时发现疑似尘肺病。依据《职业病防治法》的规定，下列说法不正确的是（）。
A．职业病诊断应当由取得《医疗机构执业许可证》的医疗卫生机构承担B．张某可以在经常居住地依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断C．没有证据否定职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的，应当诊断为职业病D．张某对职业病诊断有异议的，可以向工作所在地地方人民政府卫生行政部门申请鉴定
某水泥厂拟建一条干法水泥生产线及其配套设施，包括厂房建设、压缩空气站、物料储运系统，供配电系统等。关于物料储运系统，下列说法正确的是()。
A．依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法是类比方法B．利用相同或相似的工程系统或作业条件的经验来类推、分析评价对象的危险、有害因素的方法属于对照、经验法C．物料储运过程中，运输车辆落物引起的事故属于物体打击D．系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经验的新开发系统
8月20日某施工单位向水泥厂订购一批特种水泥，约定9月10日交货。合同中没有具体约定违约责任。9月5日，水泥厂通知施工单位，因原料问题不能准时交货，请施工单位另行考虑购货渠道。关于本案正确的表述应是()。
A．水泥厂已履行提前通知义务，不用承担违约责任B．因合同未约定违约责任，水泥厂不用承担违约责任C．施工单位可以要求水泥厂支付违约金D．施工单位可以要求水泥厂采取补救措施或赔偿损失
承包商甲向乙水泥厂发出要约，要求从乙处购买100t2.5R的水泥，乙收到要约立即派人按照要约将所需水泥装车运送至甲处，此情形表明乙的承诺方式为（）。