甲方与乙方因买卖_________________(以下简称诉争房产)引发诉讼,现该案经北京市第二中级人民法院裁定依法发回原审法院重新审理,甲乙双方为彻底解决此纠纷经平等协商,自愿达成协议如下,以兹共同遵守。
1、本协议签订当日,甲方一次性给付乙方_________万元人民币(包括乙方已支付甲方的购房款_________万元整,以及中介费、诉讼费等)。乙方收到上述_________万元款项后,与甲方之间房屋买卖法律关系终止,乙方对甲方不再享有任何权利(包括实体权利和诉讼权利),乙方与甲方之间的债权债务即告全部结清;
3、收到上述_________万元款项后10个工作日内,乙方应向_________人民法院提交书面撤诉申请,申请撤销对甲方提起的一切诉讼,并确保于收到上述款项后10个工作日内,解除对诉争房产上所设定的财产保全查封,使诉争房产恢复至可随时可进行网签的状态;
4、乙方收到上述_________万元款项后,延迟履行本协议第2、3条所设定的义务的,支付给甲方违约金_________万人民币;甲方延迟履行本协议第1条所设定的义务的,应向乙方支付违约金_________万元,同时乙方保留对甲方的其它诉讼权利。
5、因甲方原因无法办理诉争房屋的网签解除手续的,乙方不承担法律责任,甲方所支付乙方的_________万元款项乙方不予退还。
6、本协议自甲乙双方签字之日起生效。因履行本协议发生的一切争议,双方自愿提交诉争房屋所在地人民法院管辖。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
甲方__________物业发展有限公司
乙方__________________
甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于年月日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________________
年________月________日
原告:_________________,男,汉族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。
原告:_________________,女,汉族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________区__________路__________号__________幢__________室。
被告:_________________,女,中国香港居民,19__________年__________月_____日出生,香港永久性居民身份证号:________________。
被告:_________________,男,中国香港居民,19__________年_____月_____日出生,香港永久性居民身份证号:__________________。
诉讼请求:_________________
1、判令二被告因逾期交房支付原告违约金人民币35.680元整;
2、诉讼费由二被告承担。
事实与理由:_________________
基于上述事实,原告认为,原、被告之间签订房屋买卖合同系真实意思表示,应属合法、有效,被告未按合同约定按时交付房屋已构成违约,根据买卖合同约定,甲方未按合同约定的期限将上述房地产交付(包括房地产交接及房地产权利转移)给乙方,应当向乙方支付违约金,违约金按乙方已付款日万分之五计算,违约金自本合同约定应当交付之日起至实际交付之日止。被告违约迟延13天交付房屋,合计人民币37.050元,扣除原告迟延1天付款的违约金人民币1.370元,被告应支付原告逾期交房违约金人民币35.680元。特此,恳请贵院依法判如所请。
此致
上海市__________区人民法院
具状人:_________________
_______年_______月_______日
甲方:,身份证号码:
乙方:,身份证号码:
第一条甲方同意乙方以甲方名义购买由公司开发的座落于深圳市区路号的房产,建筑面积为_____平方米,合同价款元。
第五条甲方应在房开商交付房产之日即将该处房产直接交由乙方占有、管理、使用和处分。
第六条该处房产的实际所有权属于乙方,甲方承诺自己及其继承人不对该处房产提出任何涉及房产产权方面问题的主张。
第八条违约责任条款
2、如果商品房买卖合同签订后,甲方翻悔不愿将该房产给乙方,如乙方尚未实际支付任何款项且同意甲方拥有该房产则甲方应该在15日内向乙方支付元的违约金,本协议随即终止。
3、如果房开商交付房产而甲方不立即将该房产交由乙方占有、使用、处分,则应该每逾期一天按合同总价百分之的标准向乙方支付违约金。
第九条本合同一式四份,甲乙双方各持两份,具同等法律效力。
第十条本合同履行过程中如发生争议,则双方应该通过平等协商方式解决,协商不成的,任何乙方都有权通过诉讼途径维护自己的权利。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
甲方:乙方:
出卖人:
身份证号码:
买受人:
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方为偿还到期贷款原因自愿将其于___________的房产及其土地使用权以人民币_____拾____万____仟_____佰_____拾_____元整的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方须无条件协助乙方办理房屋产权过户手续,办理过户手续发生的契税、土地出让金由乙方负担。甲方承担本合同转让的房屋及土地税费。乙方在甲方交付房屋后一次性将房款交付甲方。
四、本合同签订后,甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利。本合同签订后,甲方不得以本房屋为关联与他人订立任何合同。
六、违约责任
1、甲方应当于______年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过30天时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币__元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_30天时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照下述两种算法取高值返还乙方:本房屋合同转让金额本金及利息,利息按年息20%计算,计息期自合同签订日起算;解除合同时本房屋市场评估价,并赔偿乙方的房屋装修费用,搬迁等损失。
5、如因规划部门、设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述方式解决:依法向合同签署地人民法院起诉。
八、其他约定
未过户前本房屋甲方以抵押形式抵押给乙方,并办理抵押手续。
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十、本合同一式5份,甲乙方各执一份,见证人各一份。
______年____月____日______年____月____日
见证人:
______年____月____日
委托代理人:____________;
______诉______买卖合同纠纷一案,由______人民法院受理,案号:(______)______初字第______号,原定于______年___月___日开庭。现经委托代理人努力协调,经双方协商,达成以下庭前和解协议:
一、甲乙双方一致同意解除双方于______年___月___日签订的房屋买卖合同。
二、甲方将先前收取乙方的购房预付款人民币____________元(大写:____________)退还给乙方;
甲方:____________委托代理人:____________
乙方:____________委托代理人:____________
________年___月___日
附:
1、甲乙双方身份证复印件各一份;
甲方(卖方):乙方(买方):经甲乙双方协商,现就甲方将小区号单元室合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。一、房款金额及付款方式:双方商定房款金额为:大写元整,小写;付款方式:(1)乙方于年月日付购房诚意金整给甲方;(...
卖方:_________________________买方:_________________________甲方按照《中华人民共和国城市房地产管理法》等规定,已合法取得南京市_________区_________地块_________平方米国有土地使用权,土地使用权年限自______年_____月_____日...
甲方:委托代理人:日期:乙方:经纪人及执业证号:日期:甲方于________年____月____日至____年____月____日委托乙方购买房地产,提供中介服务,达成如下协议:第一条拟购房地产的基本情况1.房地产所在区域:__________________________...
合同编号:__________甲方(卖方):__________乙方(买方):__________上述各方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。...
甲方:_________________乙方:_________________1.甲方的房屋座落在闵行区碧江路_____弄_____号_____室,建筑面积_____平方米。2.甲乙双方协商一致同意上述房地产转让价格为¥460000元(大写:_________________人民币肆拾陆万元正)。...
卖方:________(以下简称甲方)身份证号:______买方:________(以下简称乙方)身份证号:______根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础...
甲方(房主):_________________身份证号码:_________________乙方(承租人):_________________身份证号码:_________________一、甲方将南宁市_________________区________________路_____________号___________楼___________号房屋出租...
出卖人:_________________________________________________________________________【法定代表人】【负责人】:__________________国籍:___________________________【身份证】【护照】【营业执照注册号】:________________________...
购买方(甲方):______________________代理方(乙方):______________________经甲乙双方协商,自愿达成如下协议:一、甲方经过对_________(地区)_________(建筑面积_________m2,其中附属面积_________m2)的详细考察,确定购买该房屋,并...
出卖人:住所:法定代表人:买受人:住所:法定代表人:保证人:住所:法定代表人:鉴于:甲方已经进行了企业改制,原国有投资全部退出,为盘活有效资产,甲方决定将拥有产权的坐落于房屋依法转让给乙方乙方为公司业务拓展的需要,有意购...