土建工程承包合同书模板（通用14篇）
甲方：
乙方：身份证号：
甲方为保质、为了保证新时代项目工程中木工班组承包内容的施工任务能够按时、保质完成，特订立本施工协议与乙方达成共识。双方通过平等互利和自愿原则进行协商，明确各自的权利、责任和义务，并共同遵守执行以下协议条款。
一、工程慨况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围
三、承包单价
我们承包的工程范围包括所有工程项目，并根据全国统一建筑工程基础定额###基价表######计算规则来确定承包工程单位的计价基准，按照每平方米###元进行计算。
四、合同工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数：天
五、质量标准、要求：
乙方的施工内容须符合国家现行《建筑工程施工质量验收规范》中规定的质量标准要求。为确保质量达标，甲方要求在乙方开始施工前进行适当的作业技术交底。
六、工程款支付
本项目由承包方负责垫资修建至主体结构高程为±0.000米以上的十层砼浇筑完成。之后，工程量的支付将根据月度进度表，并支付工程进度款的80%。在工程预验收之前，工程款将支付90%。乙方在签订本分包合同时应向甲方缴纳履约金100万元。在开始施工后的五天内，乙方需向甲方缴纳人民币作为合同保证金。保证金将于主体框架达到十层后的十日内退还30%，并在主体框架封顶后的十日内退还剩余的70%。合同履约保证金不计利息。请您直接回复修改后的内容，谢谢！
七、合同生效
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字盖章后生效。
八、安全责任及要求
1、安全施工与检查
乙方必须严格遵守工程建设安全生产的管理规定，按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员合法进行监督检查。乙方应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如果由于乙方安全措施不力造成事故，乙方将承担相应的责任及因此发生的费用。
2、乙方必须遵守执行《建筑施工安全检查标准》，做到文明施工、安全生产。凡乙方在本工程所发生的一切伤、亡、病、残等大小事故均由乙方自行负责(含第三者责任)，甲方不负任何责任(包括法律和经济责任)。
九、质量保修
乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
本工程保修期为年。
十、违约和争议
1、违约
1.1甲方违约。当发生下列情况时：
(1)甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方有权停止工程的正常施工;
(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款;
1.2乙方违约。当发生下列情况时：
(1)由于乙方无法按照协议书中约定的工期竣工，或者在甲方同意的工期延迟后无法按时完工。若不能按时完成工程，乙方将被视为违约，并需支付给甲方相应的违约金，每天金额为元。
(2)如果乙方无法按照甲方的施工需求完成工期，视为违约。甲方有权单方面取消协议，并要求乙方立即撤离施工现场，同时对由此引起的损失和费用，乙方将负全部责任。
(3)因乙方原因工程质量达不到国家有关工程施工质量验收规范要求的质量标准，乙方必须无条件对不合格部位进行修复或更换。如乙方不能在接到甲方的通知后对不合格部位进行及时修复或更换。
(3)因乙方拖欠民工工资，给甲方造成了不良影响，甲方将以经济手段处罚乙方，甲方可以将乙方剩余的工程款直接支付与在乙方队伍中施工作业的民工。
十一、其他
1、乙方必须服从甲方领导和管理，遵守本工程项目部制定的一切规章制度，若有违反按照规定进行处理。
2、乙方所有人员必须遵守社会治安管理条例和建设单位的一切制度和纪律，若有违反由有关单位按照规定进行处理。
3、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。双方代表在签字后生效，具备同等法律效力。在结清帐务后，本协议自动失效。请您提供修改后的内容来让我进行处理。
甲方：乙方：
日期：年月日
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
一、工程概况
1、工程名称：爱伊儿幼儿园北辰分园户外土建、绿化
2、工程地点：湖天北大道北辰大厦后坪
3、建筑规模：面积
4、二、合同方式：以双方约定的形式将工程承包给乙方进行施工。乙方负责工程的施工质量、工期、施工安全以及工程竣工验收的合格性。修改后的内容已回复，请查看。
三、工程造价：
工程的总造价为1150000元人民币（大写：壹佰壹拾伍万元整）。乙方提供的指定收款账户为建设银行6227075790344317，户名为唐蓉。谢谢！
四、承包范围：
1、本工程按甲方提供的施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙毛地不做铺装面层。
2、乙方要包以下项目：
1)、主体工程：该工程为砖混结构，层高按设计图纸施工。
2)、装饰工程：①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。
五、工程款支付方式：
1、工程总造价一次性支付
六、施工工期：
1、经甲、乙双方协商：从施工基础承台开始至竣工验收合格即年月10日开工至20xx年6月10日竣工。
2、当工程进度受不可抗力客观情况影响时，甲、乙双方将进行协商，并可以相应延长工期。
七、甲方的工作及责任：
1、甲方有责任办理项目的报建手续，并承担施工期间临时用地占用道路等合法手续所需的费用。
2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电线路接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求，并承担以上工作的费用。
3、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及±0.00位置。
4、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。
5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。
八、乙方的工作及责任：
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。
3、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。
4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。
5、乙方负责采购和保管所有建筑材料，并确保主要建筑材料经过检验合格后方可使用于本工程。
6、施工临时设施如临时围挡，乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。
7、乙方应准时发放工人工资并及时支付材料款项，如乙方未按时履行付款义务，与甲方无关。
8、做好工程资料。及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责。
九、工程质量要求：
1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。
2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。
十、工程变更及工程结算
1、当在施工过程中，甲方有必要对结构进行变更时，必须获得设计单位的同意，并由设计单位提供设计变更单给乙方，方可继续施工。同时，这将成为竣工结算和交工验收的依据。
2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由甲方负责。
3、根据工程内容的变化情况，双方甲乙方将按照协商确定的单价进行计算，并相应调整工程造价。
十一、工程质保：本工程竣工后的一年内，乙方将承担保修责任。在保修期间，乙方将负责修复与乙方质量有关的问题。然而，由于不可抗力事件、自然灾害或甲方不当使用所导致的问题将不在乙方保修范围之内。请确认以上修改内容是否符合您的要求。
十二、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商。
十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方签字盖章：乙方签字盖章：
合同签订日期：年月日
订立合同双方：
建设单位：_________(以下简称发包方)
施工单位：_________(以下简称承包方)
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条：工程名称：宁夏宝利达化工园区围墙工程
第二条：工程地点：宁夏省灵武市宝利达化工园区内
第三条：工程承包范围和内容：
1、宁夏宝利达化工有限公司2、设计图纸内的一切要求：外围围墙的建设工程(包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、电气工程)
第四条：工程价款的支付与结算是根据中国人民建设银行所制定的“基本建设工程价款结算办法”进行执行的。
一、合同生效后，承包方应在__日内开始施工。工程款按照每月完成的工程进度来支付，每月需在25号之前提交申报进度款报审表。若刚开始施工不满一个月，则在下个月报审月度进度款时累计审核并支付。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款，工程月度进度款支付按当月的价款总价的__%结算。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如果发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额的万分之__作为违约金。
六、本合同造价结算方式：____________________
七、承包方在单项工程竣工验收后__天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件__天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。
根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为___天(日历天)，自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收。
二、开工前__天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;
2.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
6.人力不可抗拒的因素而延误工期
四、承包方：
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划。
第六条：工程质量标准
一、承包方在进行施工时，必须遵循施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准的要求，并接受发包方派驻代表的监督和检查。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
1.由承包方提供的主要原材料、构配件、电气等必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;
2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;
3.承包方在承接工程时，应根据质量验评标准对工程的分项、分部和单位工程进行质量评定，并及时向发包方和质量监督站报送单位工程质量评定结果。同时，在单位工程结构完成时，承包方应与发包方和质量监督站共同进行结构中间验收。
4.承包方在施工过程中发生质量事故时，应及时向发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站进行报告。一般来说，质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；而对于重大质量事故，处理方案应由设计单位、质量监督站和发包方等多个单位共同研究并经设计建设单位签证后实施。
第七条：承包形式及材料设备供应
一、承包形式为包工包料，工程中所用机械全部由承包人提供。
第八条：发包方义务：
1.施工前__天起，甲方应向乙方提供__份完整的施工图纸，并确保其符合“三通一平”的要求。同时，甲方还需协助乙方办理施工许可证。(甲方可与乙方签订额外协议委托乙方完成“三通一平”工作)。
2.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
3.按协议负责按期拨款。
第九条施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、修改后的内容如下：若发包方需要进行设计变更，则必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，承包方方可进行实施。在存在重大修改或增加造价的情况下，双方必须进行额外协商，并在获得投资落实证明以及技术资料和设计图纸齐全时，承包方才能进行实施。
第十条：承包方义务
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工，按期竣工。
4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
第十一条工程验收
竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。
第十二条：违约责任及奖励条款
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、若工程无法按照合同约定的工期交付使用，则发包人有权按每延迟一天处以5000元的罚款给承包人。
第十三条：附则
一、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同。
二、双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后，本合同生效。如需办理鉴（公）证手续，自办毕鉴（公）证之日起生效。在工程竣工验收符合要求，并结清工程款后，本合同终止。
三、承、发包双方在本合同签订后，如有需要对其进行修改的情况，应经过双方协商一致后，可以签订一份补充协议，作为本合同的附加协议。
第十四条当任何一方违反合同规定且双方无法通过协商解决纠纷时，我们将按照以下第()项方式进行解决：
一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、向发包人所在地的人民法院起诉。
发包方：(盖章)承包方：(盖章)
法定代表人：收件人地址：________发件人地址：_________开户银行：______开户银行地址：_______帐号：________帐户名称：_______签约日期：____年__月__日。
甲方:(建设单位)
乙方:(施工单位)
甲方拟将位于(地址)的(工程名称)土建工程委托乙方进行施工。为确保公平竞争，双方经协商达成以下条款并共同遵守：
第一条工程内容：除了明确主体土建内容外，还应详细说明附属工程的范围，包括给排水系统和电器安装。
第二条工程造价决算方式:
2.工程量计算所依据的文件包括但不限于：设计图纸、设计变更图纸或变更联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单。
第三条工程款支付:
甲方通知乙方开始工作后，乙方需在一周内提交预算。甲方收到预算后，将在一周内完成预算审核。审核通过后，甲方支付备料款的30%作为预付款，并随后按照实际完成工程量的70%比例进行进度款支付，同时扣回预付款。实际完成工程量（即工程进度）由甲方现场管理员确定，如果乙方对此有严重异议，双方可根据实际完成的工作量参考已审定的预算书进行计算确认。工程竣工时，进度款总额不超过预算的70%。工程竣工并通过验收合格后，一个月内进行决算审核，支付剩余工程款的95%，其余5%作为质保金，满一年后支付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行支付。
工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.
第四条工期:
1.本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,
2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,
第五条施工组织管理:
1.甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,
2.乙方指派甲方为项目经理，在项目施工期间要求甲方全程在现场进行施工管理，并代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自更换施工员；如果乙方的施工员不服从甲方的指挥，甲方有权要求乙方更换施工员，并且乙方不能拒绝此要求。
第六条工程质量监督
乙方必须严格按照设计要求进行施工。甲方委派现场管理代表（或监理公司）对工程质量进行监督：①乙方需随机取样进行试块试验，并承担试压费用和试验费用；建筑用钢材必须进行抗弯抗拉试验。②当工程具备隐蔽条件时，乙方先进行自检，并在验收前12小时内以书面形式通知甲方现场代表进行验收。经甲方工程负责人、现场管理代表及监理人员的质量验收合格确认或确认完工数量，并在验收记录上签字后，乙方方可继续进行隐蔽工程和施工。若出现以下情形之一，甲方有权责令乙方停止施工并终止合同，并采取违约处理措施：拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查；隐蔽工程或其他局部工程验收不合格并拒绝进行返工，或者经过返工后仍然不合格。
3.建筑工程中，钢材、水泥等主要建筑材料应当具备质保书并经过抽检合格方可使用于施工。未经甲方和设计部门同意，不得擅自修改图纸进行施工。在施工过程中，应服从甲方整体工程协调，并按照甲方的指挥进行操作。如乙方违反上述五项规定被终止合同后，乙方已经完成的工程量将按本合同第四条决算后的金额的80%作为应付工程款，剩余的20%则作为补偿来弥补甲方因此而遭受的损失，并且全部合同履约金将被没收。
第七条施工现场管理责任
第八条合同履约金及违约处罚
乙方在工程施工过程中，未遵守甲方的现场管理要求，但尚未构成严重违约的情况下，每次将处以200元的罚款，并从工程决算款或履约金中扣除。
第九条前期要求:
在开工前，乙方必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方提交《施工计划书》、《施工组织方案》、《施工质量保证书》和《安全生产责任书》。
第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.
第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表人:代表人:
合同签订日期:
1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目
2、工程地点：山东寿光羊口
二、合同方式：以包工包料的形式将工程承包给乙方进行施工。乙方需负责保证该项目的施工质量、工期、施工安全以及顺利通过竣工验收。
三、工程造价及承包范围：
1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。
2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元/立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。
3、场地内修路：场地内需修路约7000m，要求路基础宽4m，石子铺设厚度20cm，路面压实，符合总包方的要求，价格88元/每断面(即22元/平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。
四、工程款支付方式：
1、根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的付款方式，甲方(菏泽市
华健岩土工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。
五、施工工期：
1、根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。
六、甲方的工作及责任：
1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。
2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。
3、甲方要根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。
七、乙方的工作及责任：
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
4、在工程施工过程中，乙方应当遵从甲方的监督并加强对各班组人员的管理。同时，乙方还需提高安全施工意识，积极开展安全文明施工工作。如发生安全事故或打斗事件导致任何损失，责任将由乙方承担。
一、工程名称：
二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;
(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。
六、乙方职责：
(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;
(2)严格按照甲方的'施工要求和工程量要求执行施工;
(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;
(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20__定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本协议一共四份，甲方和乙方各持有两份文件，双方自协议签署之日起生效。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
甲方:贵州______投资有限公司
乙方：______(身份证号：)
甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则，双方就______项目水池施工事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。
一、工程名称：______项目。
二、工程地点:______规划制指定区域。
三、工程内容和规格：新修水池共计1个。
四、施工要求：
1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工;
2.水池施工质量达到______项目主管部门验收合格标准。
五、工程工期：年月日至年月日。共天。
六、工程承包方式：包工不包料。
七、工程施工单价如下：1、水泥砖的标准售价为0.5元/块（规格:240*115*53，按照国家规定计算).2、内墙涂料的价格为14元/平方米（包括底层处理、抹灰和修整三个步骤）.3、混凝土地面垫层的费用为15元/平方米（包括浇筑和修整）.当以上施工工序完成并经过一周的试水合格后，双方将现场签字确认，并同意进一步完善验收手续。
八、结算及付款：
1.乙方施工完成后，经甲方项目负责人进行现场验收合格，于当月25日前提交工程款付款申请及验收合格签字资料至甲方财务部门。甲方在次月5日（如遇周末或法定假日则顺延）完成付款手续。
九、甲方责任：
1.负责施工用材料进场到施工指定区域;
2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算;
3.监督检查乙方施工。
十、甲方权力：
当甲方发现乙方出现以下情况时，甲方有权单方面解除承包施工合同、拒绝支付工程款，并有权要求乙方承担经济赔偿责任：。
(1)工程转包;
(2)乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用;
(3)发生重大工程质量事故;
(4)不遵中吉殡仪馆项目部有关工程施工、质量管理规定。
十一、乙方责任:
(1)认真组织施工，自觉接受甲方监督检查;
(2)认真履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用;
(3)严格执行项目建设规范要求，按图施工，文明施工，确保施工质量;
(4)强化施工安全教育和管理，及时消除潜在的安全隐患，切实防止安全事故发生，并对施工过程中所有的安全责任承担完全责任。
十三、乙方权力：
有权要求甲方按合同约定结算工程款。
十四、违约责任：
4.建设单位应对由于甲方原因造成施工过程中途停建或因设计变更以及设计错误而导致的返工，承担赔偿乙方实际损失的责任。
5.当甲方未按照合同约定进行结算和支付工程款时，应承担相应金额一倍的违约责任。
十五、本合同的未尽事宜应由双方进行协商解决。如果协商无法达成一致意见，任何一方可以向人民法院申请裁决。
十六、本合同自双方签字盖章(按手印)后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效;
十七、本合同一式四份，双方各执二份。
甲方：___________
乙方：___________
____年____月____日
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
一.工程名称
1.工程名称：白水湖管理处港口村农民安置房工程12#楼
2.工程地点：港口新村
二.承包内容和范围
本工程设计图纸和设计变更所有范围工程量。具体如下：
1.包工不包料
2.按施工规范要求：清理基层-堵拉杆洞-贴面砖-勾缝-外墙清洗等全部工作内容。除面砖、水泥、砂、草酸由甲方承担外。其他的如工具等均由乙方自理。
3.外脚手架由甲方提供，乙方负责铺设跳板，所有材料的搬运清理及材料归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。
三.计价与付款
1.按照实际墙面面积计算，我们的承包价为25.00元/㎡。(其中：墙砖粘贴费用16.00元/㎡、勾缝费用5.50元/㎡、清洁费用50元/㎡、修补拉杆洞费用00元/㎡、文明施工费用00元/㎡)。
2.结算时，将根据双方共同认可的有效工程量结算单作为依据。在结算中，需扣除13号楼20__.00元的工资款项。
四.施工工期
1.本工程按项目部的要求施工，自通知之日起(提前2天通知)九天内完成所有工程量，乙方不得以任何理由和借口延长工期。乙方自愿罚款5000元并且甲方可以单方终止合同，乙方无条件撤出工地，由甲方委托其它班组施工，不向乙方支付任何费用。
3.除非乙方完成所有楼号的施工，否则不得开始其他楼号的工程。如果违反此规定，甲方将不承担任何费用。
五.质量要求
1.严格按《建筑工程施工质量验收管理条例标准》验收。
2.如果质量未达到要求，甲方有权终止合同，乙方无条件撤出现场，由甲方委托其它班组施工，已完成的工程量甲方按粘贴价格的60%结算。如乙方无理取闹，致使甲方造成的一切损失均由乙方承担。
3.组织精干队伍和健康人员精心施工。按项目部的规定和要求做出样板，经项目部的人员同意认可后才可以大面积施工。
4.贴瓷砖前要检验墙面平整度和密实度，达不到要求的不能施工。完成的瓷砖面平整度、水平线、锤直
5.瓷砖要保持完整无损，不能出现空鼓脱落的情况，同时灰缝必须填充饱满且紧密，清洁过程中不可忽略任何角落，并且草酸使用后必须彻底冲洗干净。
六.安全要求
1.进场前必须进行安全知识和班前教育，必须戴安全帽、穿软底鞋，特殊部位必须系好安全绳。
2.所有人员必须有合格的证件，不能适应高空作业、不健康人员、童工不能作业。
3.遵守文明施工的规定，我们在施工现场要严禁任何形式的争斗、赌博行为，勿在酒后进行工作。同时，按照规范要求，不允许擅自拉乱电线或随意搭建设施。严禁私自使用明火或进行火焰操作。请大家共同遵守并营造一个安全有序的施工环境。
4.严禁违规操作，凡安全设施不到位，乙方人员不许施工，否则所产生的后果均由乙方负责。
5.乙方实行班长责任制。凡发生的一切安全事故均由乙方负责。
六.甲方责任
1.提供一份有效施工图纸，水电通畅，协调大型机械的使用。
2.组织人员进行中间验收，提供技术咨询。
3.提供一间住宿。
七.乙方责任
1.乙方不得将本合同内容的工程转包或变相转包，一但发现，甲方有权终止合同，乙方无条件撤出现场，
2.如果乙方在技术力量和资金方面存在不足，导致安全质量问题，无法按时完成工期，应根据协议第七款第1条的规定进行处理。
3.乙方必须听从甲方管理人员的指挥，服从管理人员的监督、检查，如发现不改者，除陪赏材料费外，罚款100—5000元。
4.乙方人员要爱护公司材物，讲究卫生，文明施工，如违范罚款100—500元。
5.施工交叉部位由乙方与其它班组协调，协调不成，甲方解决。
6.乙方应当无论任何原因，都不得停止工作、制造骚乱或阻碍其他班组的施工。一经发现上述行为，将按照第七条第一款进行处理。
7.乙方法定人员必须驻守现场，否则按第七款第1条处理。
8.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效，自工程完工之日起自行解除，双方不得撤销。
八.未尽事宜，双方友好协商解决，解决不成，由当地仲裁机构或人民法院解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
乙方：
因生产需要，甲方位于某市某县工业园区，计划在幸福路165号建设一座总面积约X平方米（结算时以实际面积为准）的厂房、办公及生活用房建筑。为此，乙方将承包施工工作。根据双方协商一致，特订立以下合同：
一、承包方式
我们采用包工不包料的方式承包工程。甲方将提供建筑所需的各种材料，包括但不限于红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝和水电设备等。而乙方将负责提供劳务以及建筑技术，并提供模板、撑树、脚手架所需的材料，同时还提供码钉和生产生活用具等。
二、承建项目
乙方将按照设计图纸或甲方提出的要求进行建造工作。甲方房屋主体工程的建筑将包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、钢筋安装和混凝土浇筑，以及地面和门前台阶的砼垫层；室内装饰将进行粗粉刷处理，并贴上外墙瓷砖，后向墙面使用粉水泥砂浆进行处理，卫生间地面和墙面将贴上瓷砖并安装瓷盆、马桶和下水管道；顶层层面将进行加浆磨光，并同时进行防渗处理。请你直接回复修改后的内容。
三、承建工价
以实际建设地面平方计算，每平方米216.00元，总价546万元(结算时以实际面积为准)。
四、付款方式
工程全部完工，经验收合格后一次付清。
五、双方责任
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求
乙方应当遵守国家规定的房屋质量标准和要求进行施工，确保工程质量合格。若发现不合格情况，乙方应负责重新施工，并承担相应的返工费用责任。
七、注意安全
文明施工，如果乙方施工人员在工作中发生工伤或者因施工导致他人受伤等事故，所有责任和费用将由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。我们注重职业道德，并且非常重视清洁卫生。
八、工期要求
九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
乙方(公章)：_________
合同签订地点:
就甲方承包的阿左旗鹿鸣新苑住宅小区楼工程，以分包形式向乙方发包。经甲乙双方协商一致，根据有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上签定本合同。
一、承包工程名称、承包内容、形式及价款
1、工程名称：阿左旗鹿鸣新苑住宅小区
2、承包形式：甲方以轻工形式发包给乙方，包工不包料。
3、承包内容：基于施工图纸设计的范围，包括但不限于以下工作：清理基槽、主体结构施工、屋面安装、室内外抹灰、地面垫层铺设、楼梯面层施工、窗台板安装、变压式排风道的安装、水电暖预留洞口施工、水泥活施工等。
4、承包价款：以施工图纸建筑面积为准，承包单价为元/M2。
5、其它约定：
二、工期及质量要求
1、本工程自月年期间如发生停水、停电、风雨停工、待料停工及其它不可抗因素造成的停工，经项目部鉴定后，工期顺延;如因乙方施工质量、人员组织不利等造成的工程延误，甲乙双方造成的损失由乙方承担赔付。
2、本工程质量等级为优良工程。主体一二四层优良、三五层为合格;内墙抹灰一二四层为优良、三五层为合格)。如乙方承包工程未达到预定质量等级要求，由甲方按5元/M2从合同价款中扣除乙方。如工程质量不合格造成返工。
三、甲乙双方责任及义务
乙方进入现场时，由甲方提供住宿设施，乙方须出示户口本或身份证，办理暂住证(费用由乙方自理)。如施工人员有更动，须在三日内告知甲方项目部。乙方人员进场后，由甲方人员负责安排生产任务，进行技术交底、安全技术交底、进行安全教育工作;乙方必须按照施工操作规程、技术交底等进行作业，必须严格遵守公司各项规章制度，无条件服从现场管理人员的管理，如甲方有违章指挥行为，乙方有权拒绝执行，否则甲方有行使处罚的权利，甚至可以辞退乙方。在施工时乙方要合理使用各种材料，搞好材料节约，甲方给予浪费材料价款的3倍罚款。乙方施工人员进入现场后必须遵纪守法，如发生违法乱纪案件及其民事、刑事责任，乙方应对造成的后果承担全部责任，甲方概不承担任何连带责任。
四、安全要求
乙方必须严格遵守施工现场的安全纪律及公司的安全规章制度，严格按照安全操作规程进行作业，确保工地安全生产，如有安全事故发生，甲方将查明原因，明确责任。如属乙方野蛮施工，违章作业，一经查明，后果乙方自负。
五、环保要求
施工现场工人宿舍必须始终保持整洁和卫生。同时，我们还需要确保现场垃圾分类有序地堆放，并且在工程完工后彻底清理干净。
六、工资支付及结算方式
七、其它约定
八、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。自工程开始日期起生效，经工程竣工验收合格后，自动作废。
九、双方可以就本合同未尽事宜进行协商并达成补充协议，该补充协议将作为本合同的附件，并具有同等法律效力。
甲方(委托人)：__________________乙方(居间人)：__________________
联系地址：______________________联系地址：_____________________
一、委托事项
1、乙方被委托代表甲方负责就特定工程项目（以下称该项目）进行洽谈，与建设单位进行联系，并向甲方提供该项目的重要信息，最终为甲方与建设单位达成承包施工合同。
2、"居间成功"是指甲方与建设单位就某一项目达成共识并正式签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
2、如果居间成功，甲方将全权负责履行和建设单位签署的承包施工合同。甲方在履行施工合同过程中所产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，甲方应按照本合同的约定向乙方支付相应的居间费用。若甲方未能按时支付居间费用，则甲方应向乙方支付违约金，违约金的金额为未支付金额的千分之一，每日递增。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，并确保其行为符合法律法规以及商业道德。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的。
2、在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同时，居间报酬需于合同生效当日内支付完毕。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指为了完成委托事项而实际支出的必要费用。根据本合同的约定，在合同签订时甲方向乙方支付万元，作为乙方从事居间活动所需的费用。如果居间人成功促成合同的成立，居间活动费用将由居间人承担；如果居间人未能促成合同的成立，则有权不予退还居间活动费用。请直接回复修改后的内容，用中文回复。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方在居间过程中获取的商业机密，应互不利用对方进行任何不利行为。如一方违反此约定，另一方有权要求违约责任的承担。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至_______年_____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：_____________________________________________
甲方：(盖章)：_______________乙方(盖章)：________________
法定代表人：_________________委托代理人：_______________
________________________年________________月_____________日
发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方就本建设工程的木工工种施工事项协商一致。
工程名称：工程地点：
二、承包方式及施工内容
1、承包方式：包清工
(1)乙方自理的工具和材料包括：圆盘锯、电钻、刨床、电焊机、铁钉、铁丝、手锯、锤子、三级配电箱及其它电线接线、灯架、灯管、手持电动工具等。
(2)甲方所提供材料及用具：塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、职工的安全帽、对拉螺杆(含配套的螺杆、螺帽、山形卡)、钢管、模板、各种扣件、生胶带
2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工，其它事宜另议)：
三、工期要求
按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。
(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划，组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。
a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业，发生款项从乙方工程款中扣除。
b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍)，产生的款项从乙方工程款中扣除。
(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,
(4)乙方必须确保进场所需的自理材料数量满足工程进度要求，以避免施工进度受到影响导致工期延误。若因乙方提供的材料无法满足施工进度而导致工期延误，每延误一天将对乙方进行罚款，罚款金额为1000元人民币。在工期延误一周后（包括一周），甲方有权终止合同，并处以已完成木工工程量总价15%的罚款。
(5)因以下原因造成工期延误，经发包方确认，工期相应顺延：
a、设计变更和工程量增加超过5%以上;
b、一周内非承包人原因，因天气、停电造成停工累计超过8小时;
c、不可抗力造成的工期延误;
四、质量标准
工程质量标准：达到当地行业标准的优良工程
(1)承包方必须严格按照施工图纸精心施工，施工过程中在没有接到变更通知情况下不得擅自改变施工图的设计内容，若因擅自改动造成的一切损失均由承包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)
五、安全要求
1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》
3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育，并建立工人的花名册，将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交项目部安全管理员处。
4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。
六、合同价款
木工工程的承包价格为人民币：元/㎡（大写：）元/㎡（木工工程量以各单元工程的建筑施工图，参考国家现行《建筑工程面积计算规范》计算的面积乘以1.03的系数计算）。
七、付款方式
①每名职工每月发放生活费元(进场满30天后发放)，乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册，经项目部核实后直接发放到每位职工手上。②乙方完成所有承包范围内的施工任务后，甲方向乙方支付至乙方所完成产值的%(含已发放的职工生活费)，余款在工程竣工后六个月时付清。
八、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施
1、首先由双方协商解决。
2、若双方协商不成再按《中华人民共和国合同法》解决。
九、合同生效
本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，公司项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。
合同订立地点：本合同双方约定签字、押右手拇指指印后生效。
发包人(签字、押右手拇指手印)：承包人(签字、押右手拇指手印)：
甲方：上戈镇杜河村南沟组
乙方：曲宇斌
甲乙双方本着互利互惠的原则，经充分协商，签订如下承包合同：一、甲方愿将本村后原子区域耕地承包给乙方，乙方愿意承租。承包四至地界为：东至;西至;南至;北至。以四至界限为准。
三、甲方保证该土地承包合同经土地所属村民组群众民主商议并同意后签定，如需有关部门批准，由甲方负责。否则，造成一切损失由甲方赔偿乙方。
四、甲方负责协调处理乙方与所承包土地经营管理以外的其他事务，给乙方开发治理提供方便(如：在承包期内，凡在承包范围内所发生的地权或相邻纠纷由甲方负责解决，若因此引发的误工或停工所造成的经济损失由甲方承担。乙方在承包期间如需劳工，劳工费用按市价付款。
五、承包期内由乙方原因造成土地无法承包，乙方先前经营的所有投资经有关部门评估后，由后续经营者给予补偿。
七、合同有效期内，乙方承包的土地必须专门用于种植和养殖苹果业务，任何情况下都不得改变土地的使用目的。一旦发现乙方违反该约定，甲方有权终止合同。乙方对所承包的土地具有使用权、继承权和转让权（但需经过甲方同意才能生效），甲方无权干涉。除了支付承包费之外，乙方没有其他任何费用负担。国家针对种粮直补等专项资金将归属于甲方农户所有，在乙方承包土地范围内，原有的坟地将保留并继续使用，但其他人不能使用。
八、原创内容：合同到期后，如果乙方不愿意继续承包，应将土地归还给甲方。对于土地上的附属物，可以按照公正的评估进行合理定价并由甲方接管；如果乙方决定继续承包，那么在同等条件下，甲方必须优先考虑将承包权授予乙方。
十、当发生其他未尽事宜时，双方应秉持相互理解、相互妥协的原则，进行协商解决，或者可以选择向洛阳市人民法院申请仲裁。
十一、本合同一式五份，镇政府、村、组各执一份，乙方和鉴证机关各持一份。