建筑施工合同专用条款可以不填吗

【1】本合同除使用汉语外,还使用语言文字。

【2】适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》。

【3】适用标准、规范

适用标准、规范的名称:国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工及验收规范》。

国内没有相应标准、规范时的约定:有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。

4、图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数:在工程正式开工前五日内,向承包人提供安装施工图贰套,土建施工图壹套。

发包人对图纸的保密要求:。使用国外图纸的要求及费用承担:。

二、双方一般权利和义务

1、工程师

【1】监理单位委派的工程师

姓名:职务:

发包人委托的职权:需要取得发包人批准才能行使的职权:

【2】发包人派驻的工程师

姓名:职务:工程师职权:监督工程进度及工程施工质量

【3】不实行监理的,工程师的职权:

2、项目经理

3、发包人工作

(6)水准点与座标控制点交验要求:

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:

(9)双方约定发包人应做的其他工作:

(10)发包人委托承包人办理的工作:

4、承包人工作

承包人应按约定时和要求,完成以下工作:

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按照施工现场治安保卫管理办法搞好现场安全保卫工作。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人有责任保护已完工程的成品、半成品;

某些产品发包人有特殊保护要求时,发包人承担其所发生的费用。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:无

(8)施工场地清洁卫生的要求:按发包人有关规定,工程竣工做到工完场地清。(9)双方约定承包人应做的其他工作:无

三、施工组织设计和工期

1、进度计划

【2】群体工程中有关进度计划的要求:

2、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况:

四、质量与验收

1、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位:执行《通用条款》的有关规定。

2、工程试车9.5试车费用的承担:

五、安全施工

执行《通用条款》第五条。按承包人的安全责任书执行。

六、合同价款与支付

1、合价款及调整

2、本合同价款采用按实结算方式确定。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险围:

风险费用的计算方法:

风险范围以外合同价款调整方法:按实调整。

(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:

3、双方约定合同价款的其他调整因素:调整的条件:

(1)、甲方代表确认的工程量增减;

(2)、甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

(3)、工程造价管理部门公布的国家对税、费等价格调整;

5、工程量确认

6、工程款(进度款)支付

七、材料设备供应

1、发包人供应材料设备(附材料设备清单)

2、发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符:

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:

(3)承包人可代为调剂串换的材料:

(4)到货地点与一览表不符:

(5)供应数量与一览表不符:

3、发包人供应材料设备的结算方法:

4、承包人采购材料设备

5、承包人采购材料设备的约定:承包人自行采购。

八、工程变更

执行《通用条款》第八条

九、竣工验收与结算

1、竣工验收

2、承包人提供竣工图的约定:在工程正式交验后20日内,承包人向发包人提供竣工图三套。

3、竣工结算:在该合同范围工程交验后一月内,承包人向发包人提供竣工决算资料贰套。发包人在10日审批完毕,返回承包方,7日内办理财务决算。

十、违约、索赔和争议

1、违约

本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

2、争议

双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

(1)请双方协商解决,若协商无效可要求有关部门调解;

(2)采取第(二)种方式解决,并约定向成都市人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、工程分包

本工程发包同意承包人分包的工程:不再分包转包分包施工单位为:

2、不可抗力

双方关于不可抗力的约定:执行《通用条款》第39条的规定。

3、保险

本工程双方约定投保内容如下:

(1)发包人投保内容:

发包人委托承包人办理的保险事项:

(2)承包人投保内容:自行办理。

4、担保

【1】本工程双方约定担保事项如下:

(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项:

5、合同份数

双方约定合同副本份数:合同正本贰份双方各执一份,合同副本捌份,发、承包双方各执肆份。

6、补充条款

【1】工程师指定的“工程项目一览表”以外的新增工程量,按同类价格套用执行,无套用价格的另行议定。

发包人(全称):_________________________

承包人(全称):_________________________

依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:______________________________________

工程地点:______________________________________

工程内容:______________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:______________________________

二、工程承包范围

承包范围:______________________________________

三、合同工期:

开工日期:______________________________________

竣工日期:______________________________________

合同工期总日历天数____________天。

四、质量标准

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立地点:____________________________

本合同双方约定______________________后生效。

发包人:(公章)____________承包人:(公章)____________

住所:___________________住所:__________________

法定代表人:________________法定代表人:________________

委托代表人:________________委托代表人:________________

传真:____________________传真:__________________

开户银行:__________________开户银行:__________________

账号:____________________账号:__________________

邮政编码:__________________邮政编码:__________________

五、合同价款

金额(大写):_________________元(人民币)¥:_________________元

发包人:________

承包人:________

1、工程名称:________

2、工程地址:________

3、建筑面积:________

4、结构类型:底层为框架结构、地上61层为砖混结构。

5、设计单位:________

6、监理单位:________

二、工程内容及承包范围

1、外墙面砖改为外墙漆

2、客厅推拉门取消

3、本工程为满七层,结构找坡

4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光

5、外墙40×40深灰色栅格取消

6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。

7、其余均按原图施工

三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)

1、开、竣工日期

1、1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

四、付款方式

本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。

五、合同生效与终止、争议处理

1、除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。

2、本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。

4、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

THE END
1.通用合同条款和专用合同条款的区别通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 法律依据 《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有...https://mip.64365.com/tuwen/diwse/
2.建设工程合同里面合同协议书通用条款专用条款。那个优先建设工程合同里面合同协议书、通用条款、专用条款。那个优先更新时间:2022-11-29 09:48:07 1.7万人浏览 问题描述: 建设工程合同里面合同协议书、通用条款、专用条款。那个优先承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应 立即咨询 ...https://www.findlaw.cn/wenda/q_30815036.html
3.建设工程施工合同协议书专用条款填写范例(¥元)。2.合同价格形式: 固定单价 。五、项目经理承包人项目经理: 。六、合同文件构成本协议 书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用 合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。http://www.360doc.com/content/22/0518/09/76407869_1031879862.shtml
4.根据《标准施工合同》,标准施工合同提供了通用条款专用条款和...A、项目经理任命书 B、合同附件格式 C、工程设备表 D、建筑材料表 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同提供了通用条款、专用条款和签订合时采用的合同附件格式。标准施工合同中给出的合同附件格式,是订立合同时采用的规范化文件,包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件...https://m.jianshe99.com/jianli/stzx/xi20210705114049.shtml
5.仲裁司法审查裁判规则理论与实务协议的合同 9.合同示范文本中的仲裁协议选定的仲裁委员会明确,仲裁条款有效 10.当事人一方出具的法律文件载明仲裁条款,另一方未提出异议,视为 对仲裁条款达成一致意见 11.开放式协议中载明的仲裁协议,对接受该开放式协议的不特定人 具有约束力 12.双方当事人明确约定合同的专用条款优先于合同的通用条款,应适用 ...http://www.law-lib.com/shopping/shopview_p.asp?id=87212
1.合同的通用条款和专用条款杨月雯合同的通用条款和专用条款如下: 1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款; 2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 https://lawyers.66law.cn/s291197c931b8b_i1320525.aspx
2.合同条款及格式第一节通用合同条款一般约定 1.1 词语定义 通用合同条款,专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义. 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书,中标通知书,投标函及投标函附录,专用 合同条款,通用合同条款,发包人要求,价格清单,承包人建议书,以及其他构成合同组成部分的 文件. 1.1.1.2 合同协议书...https://ggzy.hefei.gov.cn/EpointWebBuilder/WebbuilderMIS/attach/downloadZtbAttach.jspx?attachGuid=3e476ef0-d2c2-4f87-8b7c-b8008f5c8956&appUrlFlag=ztbAttach
3.施工合同工期在()中明确。A.协议书B.专用条款C.通用条款D.附加...A.协议书 B.专用条款 C.通用条款 D.附加条款 单选题,请选择你认为正确的答案: ABCD 提交 查看参考答案https://www.shangxueba.cn/daxue/L8DFT93Y.html
4.施工劳务协议书(通用6篇)施工劳务协议书2 甲方:___(发包方) 乙方:___(承包方) 为了明确职责,按时、按质、按量完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体状况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:___ ...https://www.unjs.com/fanwenwang/shuxingeshi/xieyishu/20220507081614_5061225.html
5.港口工程施工合同(通用11篇)(2)合同协议书; (3)双方签署的'合同谈判备忘录; (4)合同专用条款; (5)合同通用条款; (6)中标通知书、投标书和招标书; (7)与本合同有关的其他文件。 3.本合同总价款为人民币___万元。 4.本合同工程的施工期为__个月(天),或:自___年__月__日至___年__月__日。 5.甲...https://www.yjbys.com/hetongfa/hetongfanben/1652146.html
6.师徒合同协议书范本12篇(全文)新版施工合同主要由协议书、通用条款、专用条款、附件、中标通知书, 投标函及投标函附录、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等组成。 2.1 协议书的审查 新版合同范本在协议部分的修订体现了对于合同订立规范性、合法性以及履约双方资质等方面作了细化和强调。对协议书的审查应注意以下几个方面 ...https://www.99xueshu.com/w/filelcpmwwnu.html